2024建筑劳务总包合同

合同编号：__________第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4工程内容：__________第二条劳务总包范围2.1乙方承担的项目劳务总包范围包括但不限于：__________2.2乙方应按甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的素质和技能满足项目需求。2.3乙方应按合同约定，对所提供的劳务人员进行管理，确保施工现场的秩序和安全。第三条合同价格与支付3.1双方确认，本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）__________付款节点，付款比例为__________%；（2）__________付款节点，付款比例为__________%；（3）__________付款节点，付款比例为__________%。3.3乙方提供发票后，甲方按照约定时间向乙方支付合同价款。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求，保证项目劳务总包的施工进度和质量，确保工程按期完工。4.2甲方应按时提供施工场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。4.3双方共同商定，项目劳务总包的工期为：__________天。第五条质量与安全5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证劳务总包的质量。5.2乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。5.3乙方应对劳务人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和技能。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按合同约定扣除相应的违约金。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权按合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完工并验收合格后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：双方应在合同中明确声明遵守相关法律法规，并在签订合同前咨询法律专业人士，确保合同内容符合法律规定。2.合同中的各项条款应明确、具体，避免模糊不清或产生歧义。解决办法：双方应对合同条款进行充分沟通和讨论，确保条款表述清晰，必要时可聘请专业律师进行合同审查。3.合同中的价格、付款、工期等关键条款应详细说明，避免日后发生纠纷。解决办法：明确约定价格计算方式、付款时间及条件、工期计算起始和结束时间等，并以附件形式附上相关详细说明。4.合同中应明确双方的责任、权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。解决办法：详细列明甲乙双方的职责范围、权利和义务，包括施工质量、安全生产、资料提交等。5.合同中应明确违约责任及争议解决方式，以防止合同履行过程中出现纠纷。解决办法：约定明确的违约责任条款，包括违约金、赔偿金额及计算方式；约定争议解决方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。涉及到的法律名词及名词解释：1.中华人民共和国合同法：是调整合同关系的基本法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.中华人民共和国建筑法：是调整建筑活动关系的基本法律，规定了建筑活动的管理、监督、施工许可等法律行为。3.建筑劳务总包企业：是指依法取得建筑劳务总包资质，具备相应的人员、设备、技术等条件，从事建筑劳务总包业务的企业。4.工程项目：是指在一定的时间和空间范围内，按照预定的目标和要求进行的投资建设活动。5.合同价款：是指双方约定的为完成合同约定的工程所需支付的金额。6.工期：是指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总日历天数。7.违约金：是指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。8.争议解决：是指当合同履行过程中发生纠纷时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与业主之间，就建筑劳务总包服务达成的一致协议。2.适用于建筑施工企业与其他合作方，就分部分项工程的建筑劳务总包服务达成的一致协议。3.适用于建筑施工企业与劳务分包企业，就某一特定工序或工种的建筑劳务总包服务达成的一致协议。补充条款：1.双方在合同履行过程中，如需变更或补充合同内容，应签订书面补充协议，并经双方盖章确认。2.如因政策调整、市场变化等原因导致合同履行发生困难的，双方应友好协商，必要时可签订书面补充协议，调整合同价款、工期等内容。3.合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程资料的移交，并承担相应的保密责任。4.双方在合同履行过程中产生的全部文件、资料、图纸等，归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得泄露、复制或销毁。5.本合同的任何条款均不得转让给第三方，未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的权利义务部分或全部转让给第