城市绿化景观砂石路施工合同

城市绿化景观砂石路施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施城市绿化景观工程，需要乙方提供砂石路施工服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________城市绿化景观砂石路施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的砂石路施工服务，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，不得延误。2.3乙方应承担施工期间的安全责任，确保施工安全。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定向乙方支付施工费用。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应等。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。第四条施工费用及支付方式4.1乙方向甲方提供的砂石路施工服务的总费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照下列方式向乙方支付施工费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第五条工期5.1本工程的工期为__________天。5.2乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。5.3甲方如因自身原因导致工程延误，应按实际延误天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第六条质量保证6.1乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。6.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。6.3乙方承诺自工程验收合格之日起一年内，如出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。第七条保密条款7.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼费用由败诉方承担。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.乙方施工方案及施工图纸2.乙方资质证明文件3.工程验收标准及方法4.施工安全防护措施方案5.施工期间气象预报及应对措施6.乙方人员名单及资质证明7.甲方支付款项的银行账户信息8.工程变更通知书9.工程延期通知书10.质量保证金支付及退还协议二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的工期完成施工，认定为违约。2.乙方施工质量不符合约定的质量标准，认定为违约。3.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等，认定为违约。4.甲方未按照约定时间支付施工费用，认定为违约。5.甲方未提供施工所需的现场条件，认定为违约。6.甲方未协助乙方办理施工所需的相关手续，认定为违约。三、法律名词及解释：1.城市绿化景观工程：指在城市中进行的绿化带、公园、广场等区域的景观建设和维护活动。2.砂石路：指用砂石材料铺设的道路。3.施工费用：指乙方为甲方提供施工服务所需的费用。4.工期：指合同约定的乙方完成施工的时间。5.质量保证金：用于保证乙方施工质量的一种经济措施。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误解决办法：按合同约定向乙方追究违约责任，要求乙方尽快整改并按期完成施工。2.问题：施工质量不符合约定标准解决办法：要求乙方按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。3.问题：甲方未支付施工费用解决办法：催告甲方尽快支付施工费用，必要时可以依法向人民法院提起诉讼。4.问题：现场施工条件不符合约定解决办法：要求甲方尽快提供合格的施工场地、水电供应等现场条件。5.问题：乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等解决办法：按合同约定向乙方追究违约责任，要求乙方停止违约行为并赔偿损失。五、所有应用场景：1.城市绿化景观工程建设单位与施工单位之间的合同。2.施工单位为城市绿化景观工程建设提供砂石路施工服务