水利枢纽工程总包招标合同三篇

水利枢纽工程总包招标合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为水利枢纽工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的水利枢纽工程总包单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承担甲方水利枢纽工程总包项目事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________水利枢纽工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、调试等。二、合同范围与工期2.1乙方承担本工程的总包工作，包括但不限于设计、采购、施工、验收等全部工作。2.2合同工期：自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为____________个月。2.3乙方应按照甲方的要求，提前施工进度计划，并按照计划完成工程。三、合同价格与支付3.1双方按照招标文件确定的价格进行合同签订，如有变动，需双方协商一致。3.2支付方式：（1）甲方支付预付款：合同签订后____________个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____________%作为预付款。（2）进度付款：工程进度达到合同约定的____________%时，甲方支付乙方当期工程进度款的____________%。（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的____________%工程款。（4）质保金：合同总价款的____________%作为质保金，质保期为____________年，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。四、乙方义务4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及标准要求。4.2乙方应严格按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工，确保工程安全、质量、进度等方面的要求。4.3乙方应承担工程期间的所有税费、保险等相关费用。4.4乙方应保证所的设备、材料等符合国家相关法律法规及标准要求。五、甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方正常开展施工。5.2甲方应必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。5.3甲方应协助乙方办理工程所需的各类审批手续。5.4甲方应对乙方施工过程中的问题给予及时解决。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签字）：____________代表（签字）：____________签订日期：____________《合同篇二》一、服务内容、数量、质量与费用1.1服务内容：乙方承担甲方水利枢纽工程总包项目的设计、采购、施工、验收等全部工作。1.2服务数量：按照双方约定的工程规模和内容服务。1.3服务质量：乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规及标准要求，并向甲方相应的质量保证。1.4服务费用：双方按照招标文件确定的价格进行合同签订，如有变动，需双方协商一致。二、支付方式与条件2.1甲方支付预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。2.2进度付款：工程进度达到合同约定的50%时，甲方支付乙方当期工程进度款的60%。2.3竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%工程款。2.4质保金：合同总价款的5%作为质保金，质保期为2年，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、交付及验收3.1乙方应按照甲方的要求，提前施工进度计划，并按照计划完成工程。3.2工程竣工后，乙方应组织验收，甲方参与并对工程质量进行评估。3.3甲方应在验收合格后支付剩余工程款。四、违约责任4.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。4.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。4.3因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。五、合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容履行相关义务。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照约定支付工程款。（2）必要的施工条件。（3）协助乙方办理工程所需的各类审批手续。（4）对乙方施工过程中的问题给予及时解决。6.2乙方权利与义务：（1）按时完成工程，确保工程质量符合相关法律法规及标准要求。（2）严格按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工。（3）承担工程期间的所有税费、保险等相关费用。（4）保证所的设备、材料等符合相关法律法规及标准要求。七、知识产权7.1乙方应保证工程设计、技术资料等不侵犯他人的知识产权。7.2工程成果的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得使用或披露。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。9.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签字）：____________代表（签字）：____________签订日期：____________《合同篇三》《合同篇三》甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为水利枢纽工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的水利枢纽工程总包单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承担甲方水利枢纽工程总包项目事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条：工程范围与质量标准1.1工程范围：乙方承担甲方水利枢纽工程总包项目的设计、采购、施工、验收等全部工作。1.2质量标准：乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，并向甲方相应的质量保证。第二条：合同价格与支付2.1合同总价：双方按照招标文件确定的价格进行合同签订，如有变动，需双方协商一致。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）进度付款：工程进度达到合同约定的50%时，甲方支付乙方当期工程进度款的60%。（3）竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%工程款。（4）质保金：合同总价款的5%作为质保金，质保期为2年，质保期后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第三条：工期与交付3.1工期：自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为____________个月。3.2交付：工程竣工后，乙方应组织验收，甲方参与并对工程质量进行评估。第四条：违约责任4.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。4.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。4.3因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第五条：合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除必须书面签署，并经双方协商一致。5.2合同变更或解除后，双方应按照变更或解除的内容履行相关义务。第六条：双方权利与义务6.1甲方权利与义务：（1）按照约定支付工程款。（2）必要的施工条件。（3）协助乙方办理工程所需的各类审批手续。（4）对乙方施工过程中的问题给予及时解决。6.2乙方权利与义务：（1）按时完成工程，确保工程质量符合相关法律法规及标准要求。（2）严格按照甲方的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工。（3）承担工程期间的所有税费、保险等相关费用。（4）保证所的设备、材料等符合相关法律法规及标准要求。第七条：知识产权7.1乙方应保证工程设计、技术资料等不侵犯他人的知识产权。7.2工程成果的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得使用或披露。第八条：争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条：保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。9.2保密期