2024年抹灰保温工程劳务分包合约

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年抹灰保温工程劳务分包合约本合同目录一览1.劳务分包概述1.1工程概述1.2劳务分包范围1.3分包工作内容2.双方权益与义务2.1分包商的权益2.2发包人的权益2.3双方义务3.合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式与时间4.工期与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3工程进度要求5.质量与标准5.1工程质量标准5.2质量控制与验收5.3质量争议的处理6.安全与环保6.1安全责任6.2环保要求6.3安全事故的处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料与设备的质量要求8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1分包商违约9.2发包人违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼11.一般条款11.1合同的生效与终止11.2保密条款11.3不可抗力11.4法律适用12.附件12.1工程图纸12.2分包工程量清单12.3其他技术文件13.签字盖章13.1分包商签字13.2发包人签字14.合同生效日期与有效期第一部分：合同如下：第一条劳务分包概述1.1工程概述本合同项下的抹灰保温工程位于（工程地点），工程总建筑面积为（平方米），工程结构类型为（结构类型），工程质量等级为（质量等级）。1.2劳务分包范围分包商承担的工程范围包括：抹灰、保温、找平、涂料等施工内容。分包商应按照工程图纸、技术规范和发包人要求完成上述范围内的全部工作。1.3分包工作内容分包商的工作内容包括：负责分包范围内的施工组织与管理、人员配备、材料采购、设备租赁、质量控制、安全防护、环境保护等工作。第二条双方权益与义务2.1分包商的权益分包商有权按照合同约定获得工程款支付，有权获得合同约定的利润，有权在合同约定的范围内使用发包人的工程设施和资源。2.2发包人的权益发包人有权按照合同约定支付分包商工程款，有权对分包商的施工过程进行监督和检查，有权要求分包商按照合同约定完成工程。2.3双方义务分包商应按照合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度等满足发包人要求。发包人应按照合同约定支付工程款，提供施工条件，协助分包商完成工程。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币（大写：X元整），其中包括：人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。3.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与时间发包人应按照合同约定的付款节点和比例向分包商支付工程款。付款方式为（银行转账/现金支付）。第四条工期与进度4.1工程开工日期双方确认的工程开工日期为（年月日）。4.2工程完工日期双方确认的工程完工日期为（年月日）。4.3工程进度要求分包商应按照工程图纸和技术规范要求，确保工程进度满足发包人要求。如分包商原因导致工程进度延误，应承担相应责任。第五条质量与标准5.1工程质量标准本工程质量标准按照（国家标准/行业标准/地方标准）执行。5.2质量控制与验收分包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量满足合同约定。工程验收时，分包商应按照验收标准提供相关资料和配合验收工作。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应协商解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条安全与环保6.1安全责任分包商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，分包商应承担相应责任。6.2环保要求分包商应遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。如发生环保问题，分包商应承担相应责任。6.3安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和相关部门，并按照事故处理规定及时采取措施，防止事故扩大。安全事故的处理费用由分包商承担。第七条材料与设备7.1材料供应分包商应按照工程图纸和技术规范要求采购、使用材料。如分包商原因导致材料质量问题，应承担相应责任。7.2设备使用分包商应合理使用发包人提供的设备，确保设备安全、有效运行。如分包商原因导致设备损坏，应承担相应责任。7.3材料与设备的质量要求分包商应保证所采购的材料和使用的设备符合国家和行业的质量标准，满足工程要求。第八条变更与解除8.1合同变更在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应协商调整合同价款。8.2合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后的善后事宜，双方应协商处理。第九条违约责任9.1分包商违约分包商违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。如分包商无法继续履行合同，发包人有权解除合同，并追究分包商的责任。9.2发包人违约发包人违反合同约定，导致分包商无法正常施工，应承担相应责任。如发包人无法继续履行合同，分包商有权解除合同，并追究发包人的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼如双方约定仲裁，应向约定的仲裁机构申请仲裁。如双方未约定仲裁，发生争议时可以向人民法院提起诉讼。第十一条一般条款11.1合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完毕，经双方验收合格，合同即告终止。11.2保密条款双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条附件12.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸、技术文件等，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。12.2分包工程量清单分包商应按照工程量清单的要求完成工程。工程量清单作为合同附件，与合同具有同等法律效力。12.3其他技术文件其他与本合同有关的技术文件、资料等，双方可以约定作为合同附件。第十三条签字盖章13.1分包商签字分包商授权代表（姓名）在本合同上签字，并加盖分包商公章。13.2发包人签字发包人授权代表（姓名）在本合同上签字，并加盖发包人公章。第十四条合同生效日期与有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程完工日期止。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的合同当事人之外的参与合同履行过程的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、质监部门等。15.2第三方责任第三方介入时，应明确其职责范围，仅负责合同约定的事务。第三方应对其履行职责过程中的行为负责，并承担相应的法律后果。15.3第三方权益第三方根据本合同的约定，有权获得合同约定的费用支付。第三方不得干涉甲乙双方的正常经营活动，不得损害甲乙双方的合法权益。第十六条第三方介入的额外条款16.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并明确其职责和权限。第三方介入前，应提交相关资质证明，并接受甲乙双方的审查。16.2第三方报酬第三方根据合同约定，提供服务并完成任务后，甲乙双方应按照约定支付第三方相应的报酬。报酬支付方式、时间及比例应在合同中明确。16.3第三方责任限额甲乙双方应根据第三方的资质、信誉等因素，约定第三方的责任限额。责任限额应在合同中明确，以确保甲乙双方的权益得到保障。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入后，应与甲乙双方保持独立的关系。第三方对甲乙双方的责任，应以合同约定为准。17.2第三方与分包商的关系第三方介入分包商的施工过程，不影响分包商对甲乙双方的责任。分包商应按照合同约定，对甲乙双方承担质量、安全、进度等方面的责任。17.3第三方与发包人的关系第三方介入发包人的管理过程，不影响发包人对甲乙双方的责任。发包人应按照合同约定，对甲乙双方承担工程质量、安全、进度等方面的责任。第十八条第三方介入后的争议解决18.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，可以第三方为被告，向有管辖权的人民法院提起诉讼。18.2第三方与甲乙双方的争议第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十九条第三方介入的终止19.1第三方终止介入第三方完成合同约定的任务后，或甲乙双方协商一致终止第三方介入时，第三方介入终止。19.2第三方终止后的责任第三方终止介入后，应对其介入期间的行为负责，并承担相应的法律后果。第二十十条附件本合同附件包括与第三方有关的资质证明、合作协议等，作为合同的一部分，与合同具有同等法律效力。第二十一条签字盖章甲乙双方及第三方代表在本合同上签字，并加盖公章，以示确认。第二十二条合同生效日期与有效期本合同自甲乙双方及第三方代表签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程完工日期止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：分包工程量清单附件3：技术规范与要求附件4：安全防护措施方案附件5：环保措施方案附件6：第三方资质证明附件7：第三方合作协议附件8：工程进度计划附件9：质量验收标准附件10：材料供应协议附件11：设备使用协议附件12：保险单据附件13：工程变更记录附件14：工程验收报告附件1：工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，包括建筑图纸、结构图纸、水电图纸等。图纸应符合国家相关标准和规范，详细表达出工程的设计要求。甲乙双方应共同审阅并确认图纸，确保图纸的准确性和完整性。附件2：分包工程量清单分包工程量清单详细列出分包商应完成的工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。清单应作为合同附件，与合同具有同等法律效力。分包商应按照清单要求完成工程，发包人应按照清单约定的数量和质量要求进行验收。附件3：技术规范与要求技术规范与要求是指导分包商施工的重要文件，包括施工方法、工艺流程、质量标准、安全措施等。分包商应严格按照技术规范要求进行施工，确保工程质量、安全符合约定标准。附件4：安全防护措施方案附件5：环保措施方案环保措施方案是确保施工过程中环境保护的重要文件。分包商应根据工程特点和现场条件，制定合适的环保措施，并报发包人审批。施工过程中，分包商应严格执行环保措施，保护环境不受污染。附件6：第三方资质证明第三方资质证明是证明第三方具备合同约定资质和能力的文件。甲乙双方应审查第三方的资质证明，确认其具备履行合同的能力。第三方应提供真实的资质证明，不得虚构或伪造。附件7：第三方合作协议第三方合作协议是甲乙双方与第三方之间签订的，明确双方权利义务的合同文件。协议应详细约定第三方的职责范围、报酬支付、责任限额等内容。协议经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。附件8：工程进度计划工程进度计划是明确工程开工、完工日期及进度要求的重要文件。分包商应根据工程进度计划组织施工，确保工程按时完成。发包人应监督分包商的施工进度，确保工程按计划进行。附件9：质量验收标准质量验收标准是衡量工程质量的重要依据。工程验收时，甲乙双方应按照质量验收标准进行检验，确保工程质量符合约定要求。附件10：材料供应协议材料供应协议是甲乙双方之间就材料供应事宜签订的合同文件。协议应详细约定材料种类、数量、质量、供应时间等内容。分包商应按照协议要求采购材料，发包人应按照协议约定提供材料。附件11：设备使用协议设备使用协议是甲乙双方之间就设备使用事宜签订的合同文件。协议应详细约定设备种类、数量、使用范围、维护保养等内容。分包商应按照协议要求使用设备，确保设备安全、有效运行。附件12：保险单据保险单据是证明分包商已为工程购买相应保险的文件。分包商应按照合同约定购买保险，并将保险单据提交发包人备案。保