2024年建设施工合同：甲方委托乙方施工建设

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设施工合同：甲方委托乙方施工建设本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同所指的施工项目第二条合同范围及内容2.1施工项目的具体内容2.2乙方的工作范围和责任2.3施工项目的完成标准和质量要求第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及进度3.3价格调整的条件和方式第四条工期及进度计划4.1施工项目的计划开始日期4.2施工项目的计划完成日期4.3乙方应按照约定的工期完成施工任务第五条乙方义务和责任5.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工5.2乙方应保证施工安全，防止事故发生5.3乙方应保护甲方的商业秘密和知识产权第六条甲方义务和责任6.1甲方应提供施工所需的设计图纸和技术资料6.2甲方应按照约定支付合同价款6.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合第七条合同的变更和解除7.1合同变更的条件和程序7.2合同解除的条件和程序第八条违约责任8.1乙方未按约定完成施工任务的违约责任8.2甲方未按约定支付价款的违约责任8.3其他违约行为及违约责任第九条争议解决9.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件第十一条合同的附件11.1合同附件的名称和数量11.2附件的生效条件和效力第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项12.2双方对合同的修改和补充第十三条信息保密13.1双方应对合同内容及签订过程中的信息保密13.2保密信息的范围和使用方式第十四条法律适用和争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律14.2双方同意提交合同签订地人民法院管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑有限公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。1.3施工项目：本合同所述的施工项目为甲方位于×××省×××市×××区×××路×××号的办公楼建设。第二条合同范围及内容2.1乙方的工作范围和责任：乙方负责甲方办公楼的建设施工，包括但不限于土建、装修、安装、调试等工作。2.2施工项目的完成标准和质量要求：乙方应按照甲方的设计图纸、技术规范和标准进行施工，确保施工质量满足甲方的要求和国家相关标准。2.3施工项目的具体内容：具体包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风与空调工程、电梯工程等。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：本合同总价为一亿人民币整（￥100,000,000），大写：人民币壹亿圆整。3.2支付方式及进度：甲方按照乙方提交的进度款申请，分期支付合同价款。具体支付方式为每月25日前支付当月施工进度款的70%，剩余30%待工程验收合格后支付。3.3价格调整的条件和方式：如遇不可抗力等因素导致施工成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。第四条工期及进度计划4.1施工项目的计划开始日期：本工程的计划开始日期为2024年4月1日。4.2施工项目的计划完成日期：本工程的计划完成日期为2026年3月31日。4.3乙方应按照约定的工期完成施工任务：乙方应确保工程按约定的工期完成，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条乙方义务和责任5.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工：乙方应严格按照甲方的设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。5.2乙方应保证施工安全，防止事故发生：乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.3乙方应保护甲方的商业秘密和知识产权：乙方应对施工过程中涉及的甲方商业秘密和知识产权予以保密，不得泄露给第三方。第六条甲方义务和责任6.1甲方应提供施工所需的设计图纸和技术资料：甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整、准确的设计图纸和技术资料。6.2甲方应按照约定支付合同价款：甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。6.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合：甲方应积极协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第八条违约责任8.1乙方未按约定完成施工任务的违约责任：如乙方未能按照约定的工期完成施工任务，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%。8.2甲方未按约定支付价款的违约责任：如甲方未能按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款，甲方应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。8.3其他违约行为及违约责任：双方如有其他违约行为，应根据违约性质和损失程度，承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议：双方应在合同履行过程中，积极沟通，友好协商，解决出现的争议。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼：如双方协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件：本合同在工程验收合格，乙方提交最终验收报告后终止。10.3合同的解除条件：如双方协商一致，可以解除本合同。第十一条合同的附件11.1合同附件的名称和数量：附件一：设计图纸和技术资料；附件二：施工方案和施工计划；附件三：工程量清单；附件四：材料和设备清单。11.2附件的生效条件和效力：附件一、二、三、四与本合同具有同等法律效力，为本合同的有效组成部分。第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项：双方可以通过补充协议，约定其他与本合同有关的事项。12.2双方对合同的修改和补充：如双方在合同履行过程中，需要对合同进行修改和补充，应签订补充协议，并经双方盖章生效。第十三条信息保密13.1双方应对合同内容及签订过程中的信息保密：双方应对本合同的内容以及签订过程中的信息保密，不得泄露给第三方。13.2保密信息的范围和使用方式：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等，双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至信息公之于众。第十四条法律适用和争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2双方同意提交合同签订地人民法院管辖：双方同意将本合同有关的争议提交合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方：本合同中所指的第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于合同履行过程中的技术咨询、质量监督、进度协调、材料供应、分包管理等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。2.2第三方介入前，应向甲方和乙方提交详细的身份证明和资质文件，以证明其具备介入的资格和能力。2.3第三方介入后，应严格遵守甲方和乙方的规定，按照合同约定的条款履行各自的职责。第三条第三方介入后的责任和权益3.1第三方应承担因其违约、过失或违法行为导致的合同损失，包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。3.2第三方应按照合同约定的价格和时间向甲方和乙方支付相关费用，如有逾期支付，应承担违约责任。3.3第三方有权根据合同约定，向甲方和乙方提出合理的要求，包括但不限于技术指导、质量要求、进度协调等。3.4甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得无故干涉第三方的工作，不得损害第三方的利益。第四条第三方介入的协调和管理4.2甲方和乙方应监督第三方的工作，确保第三方按照合同约定的标准、质量和进度完成工作。4.3甲方和乙方应对第三方的工作进行定期评估，如发现第三方存在问题，应要求其及时整改。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其介入范围内的行为承担责任，但对其无法控制或预见的情况免除责任。5.2甲乙双方应与第三方约定责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.3如第三方因违约、过失或违法行为导致甲乙双方的损失超过约定的责任限额，第三方应按合同约定承担超出部分的责任。第六条第三方退出和替代6.1第三方如因故需要退出合同，应提前通知甲方和乙方，并办理相关手续。6.2第三方退出后，甲方和乙方有权根据合同约定，选择新的第三方替代其工作。6.3新第三方应按照合同约定的时间和方式介入，继续履行第三方的职责和义务。第七条争议解决7.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、终止和解除8.1合同的生效条件：本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。8.2合同的终止条件：本合同在工程验收合格，乙方提交最终验收报告后终止。8.3合同的解除条件：如甲方、乙方和第三方协商一致，可以解除本合同。第九条信息保密9.1甲方、乙方与第三方应对合同内容及签订过程中的信息保密，不得泄露给第三方。9.2保密信息的范围和使用方式：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等，甲方、乙方与第三方应在合同终止后继续履行保密义务，直至信息公之于众。第十条法律适用和争议解决10.1本合同适用中华人民共和国法律。10.2甲方、乙方与第三方同意提交合同签订地人民法院管辖。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计图纸和技术资料1.1设计图纸应包括建筑施工图、结构施工图、电气施工图、给排水施工图等。1.2技术资料应包括设计说明书、施工图纸说明、材料规范、施工工艺等。1.3附件一应在合同签订后七个工作日内提供给乙方，以便乙方进行施工准备。附件二：施工方案和施工计划2.1施工方案应包括施工工艺、施工组织设计、施工安全措施等。2.2施工计划应包括施工进度表、施工节点计划、人员配置表等。2.3附件二应在合同签订后十个工作日内提供给乙方，以便乙方进行施工安排。附件三：工程量清单3.1工程量清单应包括所有施工项目的工程量、单位、单价和总价。3.2附件三应在合同签订后十个工作日内提供给乙方，以便乙方进行成本核算。附件四：材料和设备清单4.1材料和设备清单应包括所有施工所需材料的名称、规格、数量和单价。4.2附件四应在合同签订后十个工作日内提供给乙方，以便乙方进行材料采购和设备配置。说明二：违约行为及责任认定2.1甲方未按约定时间支付合同价款，乙方未按约定时间完成施工任务。2.2甲方提供的设计图纸和技术资料不准确或不完整，导致乙方施工过程中出现质量问题。2.3乙方未按照约定的施工方案和施工计划进行施工，导致工期延误。2.4乙方使用的材料和设备不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题。违约责任认定标准：2.1违约方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任，包括但不限于工期延误、质量问题、安全事故等。2.2违约方的违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的违约责任。2.3违约方的违约行为导致合同目的不能实现，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的违约责任。示例说明：假设甲方未按约定时间支付合同价款，导致乙方无法按照约定的时间完成施工任务，乙方因此产生了额外的施工成本。根据本合同的违约责任认定标准，甲方应承担因工期延误导致的额外施工成本赔偿责任。说明三：法律名词及解释本合同中涉及到的法律名词及解释如下：3.1合同：本合同是指甲方与乙方之间，就甲方委托乙方施工建设事宜，达成的一致协议。3.2甲方：指合同签订