2024年建筑木工专业分包劳务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑木工专业分包劳务协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方定义1.2：分包方定义1.3：建筑木工专业分包工程定义第二条：合同范围及工程量2.1：分包工程范围2.2：分包工程量2.3：工程质量标准第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价3.2：支付方式3.3：进度款支付比例及时间3.4：验收合格后的支付第四条：工期及进度4.1：合同工期4.2：工程进度要求4.3：工期延误的处理第五条：分包方的义务及责任5.1：施工质量义务5.2：施工安全义务5.3：施工材料及设备管理5.4：配合与协调第六条：发包方的义务及责任6.1：提供施工场地及条件6.2：提供设计及技术要求6.3：工程变更的处理6.4：工程验收及支付第七条：违约责任7.1：分包方违约7.2：发包方违约第八条：争议解决8.1：争议解决方式8.2：仲裁或诉讼地点及机构第九条：合同的解除及终止9.1：合同解除的条件9.2：合同终止的条件第十条：合同的变更10.1：合同变更的条件10.2：合同变更的程序第十一条：保密条款11.1：保密内容11.2：保密期限11.3：违约保密条款的后果第十二条：不可抗力12.1：不可抗力的定义12.2：不可抗力事件的处理第十三条：税法及保险13.1：税费承担13.2：保险责任第十四条：其他条款14.1：合同的生效条件14.2：合同的保管14.3：合同的修改及补充第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发包方定义1.2：分包方定义1.3：建筑木工专业分包工程定义第二条：合同范围及工程量2.1：分包工程范围分包工程范围包括但不限于：木结构制作、安装；木门窗制作、安装；木制品制作、安装等。2.2：分包工程量分包工程量详见附件一《分包工程量清单》。2.3：工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求，具体质量要求详见附件二《工程质量要求》。第三条：合同价格及支付方式3.1：合同总价合同总价为本合同约定的分包工程量清单的项目价格之和，具体金额详见附件一《分包工程量清单》。3.2：支付方式本合同的支付方式为进度付款和验收合格付款。3.3：进度款支付比例及时间进度款支付比例为已完成工程量的70%，支付时间为每月底前。3.4：验收合格后的支付验收合格后，甲方应在验收报告书中签字确认，并在签字后的10日内支付剩余的30%工程款。第四条：工期及进度4.1：合同工期合同工期为本合同约定的分包工程量清单的项目完成时间之和，具体工期详见附件一《分包工程量清单》。4.2：工程进度要求乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.3：工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如非乙方原因导致工期延误，双方可协商调整工期。第五条：分包方的义务及责任5.1：施工质量义务乙方应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量。5.2：施工安全义务乙方应按照国家及行业相关安全生产规定进行施工，确保施工安全。5.3：施工材料及设备管理乙方应负责分包工程施工过程中所需材料及设备的采购、管理和维护。5.4：配合与协调乙方应积极与甲方、其他分包方及监理单位进行沟通、协调，确保工程顺利进行。第六条：发包方的义务及责任6.1：提供施工场地及条件甲方应按照本合同约定的时间、地点提供施工场地，并确保施工条件符合乙方施工要求。6.2：提供设计及技术要求甲方应向乙方提供分包工程的设计图纸、技术要求和施工规范。6.3：工程变更的处理如甲方要求对分包工程进行变更，应与乙方协商一致，并按照变更后的工程量、质量要求等重新确定合同价格。6.4：工程验收及支付甲方应按照本合同约定的时间、地点组织工程验收，并在验收合格后支付剩余工程款。第八条：违约责任8.1：分包方违约乙方如违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期付款、赔偿损失等。8.2：发包方违约甲方如违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于延期付款、赔偿损失等。第九条：争议解决9.1：争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2：仲裁或诉讼地点及机构仲裁或诉讼地点为合同签订地，具体的仲裁机构或法院由双方协商确定。第十条：合同的解除及终止10.1：合同解除的条件任何一方如欲解除本合同，应当提前30日以书面形式通知对方。10.2：合同终止的条件本合同在工程验收合格，且乙方完成合同约定的所有施工义务后终止。第十一条：合同的变更11.1：合同变更的条件本合同的变更必须经过双方的书面同意，并注明变更的内容、范围、时间等。11.2：合同变更的程序合同变更应当由双方签署书面协议，并注明变更日期，作为本合同的附件。第十二条：保密条款12.1：保密内容双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2：保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3：违约保密条款的后果如任何一方违反保密条款，违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条：不可抗力13.1：不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2：不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施，减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十四条：其他条款14.1：合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2：合同的保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3：合同的修改及补充本合同的修改及补充，应由双方签署书面协议，并注明修改或补充的日期，作为本合同的附件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义及范围15.1：第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。15.2：第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：工程监理、质量检测、安全监督、材料供应商、设备租赁商等。第十六条：第三方介入的程序及责任16.1：第三方介入的程序当本合同涉及的工程需要第三方介入时，甲方应提前通知乙方，并共同协商确定第三方的选定标准、程序及责任。16.2：第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第十七条：第三方与甲乙方的关系17.1：第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系以合同约定为准，第三方并非甲乙方的代理人、雇员或合作伙伴。17.2：第三方与甲乙方的责任划分第三方应独立承担其履行合同过程中产生的法律责任，甲方和乙方不承担连带责任。第十八条：第三方介入后的合同变更18.1：第三方介入导致的合同变更如第三方介入导致本合同的内容、范围、工期等发生变更，甲乙双方应协商一致，并以书面形式确认变更内容。18.2：第三方介入后的合同解除如第三方介入导致本合同无法履行，甲方和乙方均有权解除合同，并按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第十九条：第三方介入后的争议解决19.1：第三方介入引起的争议如第三方介入引起合同争议，甲乙双方应尝试协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2：第三方作为被告的争议解决如第三方作为被告引发争议，甲乙双方应按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第二十条：第三方责任限额20.1：第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的性质、介入范围、合同约定等确定，并在合同中予以明确。20.2：第三方责任限额的支付如第三方因履行其职责导致甲方或乙方损失，第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。20.3：第三方责任限额的超过如第三方的责任限额超过合同约定，甲方和乙方均有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿责任。第二十一条：第三方介入后的合同履行21.1：第三方介入后的合同履行甲乙双方应继续按照本合同的约定履行各自的义务，并确保第三方能够顺利履行其职责。21.2：第三方未履行职责的处理如第三方未按照合同约定履行其职责，甲乙双方应协商解决，并有权要求第三方承担相应的违约责任。第二十二条：附件22.1：第三方介入相关文件本合同的附件包括但不限于：第三方介入协议、第三方职责说明书、第三方责任限额确认书等。第二十三条：合同的生效、修改和解除23.1：合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。23.2：合同的修改本合同的修改应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同的附件。23.3：合同的解除本合同的解除应按照本合同约定的解除条件、程序进行，并遵循本合同约定的违约责任。第二十四条：合同的保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应妥善保管本合同及其附件。第二十五条：合同的补充本合同的补充协议应由甲乙双方签署，并注明补充的日期，作为本合同的附件。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程量清单》详细列出分包工程的所有项目、工程量、工程要求等信息。附件二：《工程质量要求》详细列出分包工程的质量要求，包括材料标准、施工工艺、验收标准等。附件三：《第三方介入协议》明确第三方介入的范围、职责、责任限额等信息。附件四：《第三方职责说明书》详细说明第三方的职责，包括工程监理、质量检测、安全监督等。附件五：《第三方责任限额确认书》明确第三方责任限额，并经甲乙双方确认。附件六：《施工进度计划》详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件七：《付款申请表》用于申请付款的表格，包括付款项目、付款金额、付款时间等信息。附件八：《工程验收报告书》用于记录工程验收的结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.乙方未能按照约定的质量标准完成施工。2.乙方未能按照约定的工期完成施工。3.乙方未能按照约定的付款方式进行付款。4.甲方未能按照约定的时间提供施工场地。5.甲方未能提供完整的设计及技术要求。6.甲方未能按照约定的时间组织工程验收。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约责任进行认定。2.如有争议，双方可协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。示例说明：如乙方未能按照约定的质量标准完成施工，甲方有权要求乙方重新施工，并按照合同约定的违约责任进行认