2024年建设工程施工合同范本资料包

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程施工合同范本资料包本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.工程范围及内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3质量标准5.4验收程序6.施工质量与安全6.1施工质量标准6.2质量控制6.3安全措施6.4安全事故处理7.变更与解除合同7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3丙方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果12.辅助条款12.1合同的转让12.2分包管理12.3不可抗力12.4税法规定13.合同的签字与盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章13.3丙方签字盖章14.其他约定事项14.1附件14.2补充协议14.3合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：X公司地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方：X建筑有限公司地址：省市区路号1.3丙方名称及地址丙方：X材料供应有限公司地址：省市区路号1.4术语定义工程：指根据本合同约定由乙方负责施工的X项目。甲方：指合同第一条约定的甲方公司。乙方：指合同第一条约定的X建筑有限公司。丙方：指合同第一条约定的X材料供应有限公司。第二条工程范围及内容2.1工程概述工程名：X建设项目工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。2.2工程地点工程位于省市区路号。2.3工程规模工程总建筑面积为平方米，包括但不限于栋建筑、个停车场、个绿化区域等。2.4工程内容工程内容包括但不仅限于：土建施工、钢结构安装、水电安装、装饰装修、园林绿化、道路铺设等。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价款为人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），包括工程所有材料、设备、人工、施工设备租赁、管理费、利润等费用。3.2价格调整合同履行过程中，如遇市场行情变化，可按双方约定进行价格调整。3.3预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。3.4进度付款乙方按工程进度完成相应工程后，甲方应按照双方约定的进度付款比例支付进度款。3.5竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告，双方按照合同约定进行竣工结算。3.6违约金任何一方违约，应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求提供详细的工程进度计划，并确保工程按时完成。4.2工期延误如因乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。4.3提前完成工程如乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定给予奖励。第五条材料与设备5.1材料供应乙方负责采购工程所需的所有材料，并保证材料质量符合国家标准。5.2设备供应乙方负责采购工程所需的施工设备，并保证设备安全可靠。5.3质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。5.4验收程序工程验收按照甲乙双方约定的验收程序进行，乙方负责组织验收。第六条施工质量与安全6.1施工质量标准乙方应保证工程质量达到国家标准和行业规范要求。6.2质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。6.3安全措施乙方应制定并执行施工安全措施，确保工程施工过程中的人员安全。6.4安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条变更与解除合同8.1合同变更任何一方提出变更合同内容的要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议。8.2合同解除除非合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。合同解除协议应书面签订，并经双方确认。第九条违约责任9.1甲方违约甲方未按约定支付预付款、进度款或竣工结算款，应向乙方支付违约金。9.2乙方违约乙方未按约定完成工程、未保证工程质量或未按约定时间提交验收报告，应向甲方支付违约金。9.3丙方违约丙方未按约定供应材料或设备，或供应的材料或设备不符合质量要求，应向甲方或乙方支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。10.3仲裁费用仲裁费用按双方约定分担，败诉方承担额外仲裁费用。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应书面签订，并经双方确认。11.3合同终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄露后果如任何一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十三条辅助条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包管理乙方不得将合同工程的全部或部分分包给第三方，除非经甲方同意。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方不承担责任。13.4税法规定双方应遵守相关税法规定，依法纳税。第十四条其他约定事项14.1附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.2补充协议如双方在合同履行过程中发生新的事项，可签订补充协议。14.3合同修订历史本合同修订历史如下：（1）2024年1月1日，双方签订原始合同；（2）2024年2月1日，双方签订合同变更协议；（3）2024年3月1日，双方签订合同解除协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应商、设备供应商、检测机构等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规规定，对自身行为负责，不得损害甲方、乙方和丙方的合法权益。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方和丙方应共同协商选择合适的第三方。2.2第三方资质审核甲方、乙方和丙方应对第三方资质进行审核，确保第三方具备相应的能力和条件。2.3第三方合同签订甲方、乙方和丙方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利义务。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规规定，对工程质量、安全、进度等承担相应的责任。3.2第三方责任限额甲乙丙三方约定，第三方对于由于其自身原因造成的损失，承担限额为合同总价款的5%。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求进行施工或提供服务。4.2第三方与乙方关系第三方应按照乙方的要求进行施工或提供服务，并接受乙方的监督和管理。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未按合同约定履行义务，甲方、乙方和丙方均有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任承担第三方应按照合同约定和法律法规规定，承担相应的违约责任。第六条第三方与丙方的关系6.1第三方与丙方关系第三方应按照丙方的要求进行材料或设备供应，并接受丙方的监督和管理。6.2第三方与丙方违约处理如第三方未按合同约定履行义务，丙方有权要求第三方承担违约责任。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入变更如因第三方原因导致工程变更，甲方、乙方和丙方应共同协商确定变更方案。7.2第三方介入解除如第三方严重违约，甲方、乙方和丙方均有权解除与第三方的合同。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方争议解决方式如第三方与甲方、乙方或丙方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方仲裁地点如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点应为合同签订地。8.3第三方仲裁费用仲裁费用按双方约定分担，败诉方承担额外仲裁费用。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方保密内容第三方应保密甲方、乙方和丙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2第三方保密期限第三方保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3第三方泄露后果如第三方泄露保密信息，第三方应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的辅助条款10.1第三方合同转让未经甲方、乙方和丙方同意，第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。10.2第三方分包管理如第三方进行分包，应经甲方、乙方和丙方同意，并遵守相关合同约定。10.3第三方不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响方不承担责任。10.4第三方税法规定第三方应遵守相关税法规定，依法纳税。第十一条第三方介入的其他约定事项11.1第三方附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。11.2第三方补充协议如双方在合同履行过程中发生新的事项，可签订补充协议。11.3第三方合同修订历史本合同修订历史如下：（1）2024年1月1日，双方签订原始合同；（2）2024年2月1日，双方签订合同变更协议；（3）2024年3月1日，双方签订合同解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程预算书附件3：施工方案附件4：材料及设备清单附件5：施工进度计划附件6：质量检验标准附件7：安全施工措施附件8：合同价款支付时间表附件9：违约金计算公式附件10：工程验收标准附件1：工程设计图纸详细要求：图纸应详细表示出工程的各项内容，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等各个专业的设计要求。图纸应加盖设计院公章，并由设计师签字。附件2：工程预算书详细要求：预算书应详细列出工程所有的材料、设备、人工、施工设备租赁等费用，并加盖预算编制单位公章，并由预算编制人员签字。附件3：施工方案详细要求：施工方案应详细描述工程的施工步骤、工艺流程、施工方法等，并加盖施工单位公章，并由项目经理签字。附件4：材料及设备清单详细要求：清单应详细列出工程所需的所有材料和设备，包括品牌、型号、数量等信息，并加盖供应商公章，并由供应商代表签字。附件5：施工进度计划详细要求：进度计划应详细列出工程的施工时间表，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等，并加盖施工单位公章，并由项目经理签字。附件6：质量检验标准详细要求：标准应详细列出工程质量检验的各项要求，包括材料、构件、安装、调试等各个环节的质量标准，并加盖检验单位公章，并由检验人员签字。附件7：安全施工措施详细要求：措施应详细描述工程施工过程中的安全措施，包括施工现场的安全防护、施工设备的安全使用、施工人员的安全培训等，并加盖施工单位公章，并由安全员签字。附件8：合同价款支付时间表详细要求：时间表应详细列出合同价款的支付时间、支付金额等信息，并加盖甲方公章，并由财务人员签字。附件9：违约金计算公式详细要求：公式应详细描述违约金的计算方法，包括计算基数、计算比例等信息，并加盖双方公章，并由双方代表签字。附件10：工程验收标准详细要求：标准应详细列出工程验收的各项要求，包括工程质量、工程进度、工程安全等各个方面的验收标准，并加盖验收单位公章，并由验收人员签字。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。2.乙方未按约定时间完成工程或未保证工程质量。3.丙方未按约定时间供应材料或设备或供应的材料或设备不符合质量要求。4.第三方未按合同约定履行义务。违约责任认定：1.违约行为导致工程延误，违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。2.违约行为导致工程质量不符合标准，违约方应承担修复费用或重新施工费用。3.违约行为导致安全事故发生，违约方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付预付款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算按照附件9中的违约金计算公式进行。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同第一条约定的甲方公司。2.乙方：指合同第一条约定的X建筑有限公司。3.丙方：指合同第一条约定的X材料供应有限公司。