2024天然气液化工厂建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024天然气液化工厂建设合同本合同目录一览第一条合同主体与标的1.1发包人信息1.2承包人信息1.3合同标的第二条合同价格2.1合同总价2.2价格调整机制2.3预付款2.4进度付款2.5竣工付款2.6违约金第三条合同履行3.1施工期限3.2施工质量标准3.3材料与设备3.4施工安全3.5环保要求第四条变更与调整4.1合同变更条件4.2变更程序4.3变更价款第五条技术支持和培训5.1技术支持5.2培训计划第六条保修责任6.1保修期限6.2保修范围6.3保修责任第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条税务13.1税费承担13.2税务申报第十四条其他条款14.1合同的补充14.2合同的修改14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体与标的1.1发包人信息发包人为中华人民共和国省市天然气液化工厂，法定代表人为，地址为市区路号。1.2承包人信息承包人为中华人民共和国省市X建筑工程有限公司，法定代表人为，地址为市区路号。1.3合同标的本合同的标的为2024年天然气液化工厂的建设项目，包括但不限于土建工程、安装工程、设备采购及安装、调试和验收等。第二条合同价格2.1合同总价合同总价为人民币亿元（大写：人民币壹拾贰亿叁仟肆佰伍拾陆万捌仟元整），具体项目价格详见附件一。2.2价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素导致合同价款发生变动，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。2.3预付款发包人应在合同签订后七个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。2.4进度付款承包人按合同约定的工程进度完成相应工程后，发包人应按照工程进度支付相应合同价款的60%。2.5竣工付款工程竣工并经验收合格后，发包人应支付合同总价款的30%。2.6违约金一方违约，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%。第三条合同履行3.1施工期限本工程自合同签订之日起算，施工期限为个月。3.2施工质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准和要求，具体质量标准详见附件二。3.3材料与设备承包人应按照合同约定及设计文件要求采购、安装材料和设备。3.4施工安全承包人应严格按照国家及地方安全生产法规进行施工，确保施工安全。3.5环保要求承包人应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中的环境保护。第四条变更与调整4.1合同变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。4.2变更程序合同变更应书面签署，并由双方加盖公章生效。4.3变更价款合同变更引起的价款调整，双方可按照约定的价格调整机制进行计算。第五条技术支持和培训5.1技术支持承包人应提供技术支持，确保工程顺利实施。5.2培训计划承包人应根据工程需要，制定培训计划，并组织实施。第六条保修责任6.1保修期限保修期限为工程竣工验收合格之日起两年。6.2保修范围保修范围包括合同约定的所有工程内容。6.3保修责任承包人应对保修范围内的工程质量问题负责维修或更换，并承担相应费用。第七条违约责任7.1发包人违约发包人未按约定支付价款、预付款及违约金等，应承担相应的违约责任。7.2承包人违约承包人未按约定完成工程、违反施工质量及安全规定等，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起仲裁。8.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并书面签署。9.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工并验收合格；（2）双方另有约定。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限保密期限为合同终止后五年。10.3违约责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条合同的转让11.1转让条件合同不得转让，除非双方书面同意。11.2转让程序转让须经双方协商一致，并书面签署。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。12.3不可抗力责任双方应立即协商，采取措施减轻损失，并在不可抗力事件结束后恢复履行合同。第十三条税务13.1税费承担双方应依法承担合同履行过程中的税费。13.2税务申报双方应按照税法规定，及时办理税务申报。第十四条其他条款14.1合同的补充本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修改合同的修改须经双方协商一致，并书面签署。14.3附件清单附件清单详见附件三，附件清单为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的非合同当事人。1.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择第三方，并确保第三方的合法性和资质。2.2第三方委托甲乙方可与第三方签订委托协议，明确第三方的职责和义务。2.3第三方监督甲乙方应对第三方的履行情况进行监督，确保第三方按约定履行职责。第三条第三方责任3.1第三方责任范围第三方应在其职责范围内，对合同履行过程中的质量、安全、进度等方面负责。3.2第三方责任限额甲乙方应明确第三方的责任限额，并在合同中予以规定。3.3第三方违约如第三方未按约定履行职责，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第四条第三方费用4.1第三方费用支付甲乙方应按照委托协议的约定，支付第三方费用。4.2第三方费用结算第三方费用的结算，应严格按照委托协议的约定进行。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的权利义务第三方对甲乙方履行合同的权利义务，不产生影响。5.2第三方与甲乙方的沟通甲乙方与第三方之间的沟通，不影响甲乙方之间的合同履行。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方变更如第三方发生变更，甲乙方应协商一致，并书面确认。6.2第三方终止如第三方因故终止履行合同，甲乙方应协商一致，并书面确认。第七条第三方违约处理7.1第三方违约第三方未按约定履行职责，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理甲乙方应按照委托协议的约定，处理第三方违约事宜。第八条第三方与合同履行8.1第三方履行与合同履行第三方履行合同，不影响甲乙方之间的合同履行。8.2第三方履行与合同变更第三方履行合同，不视为对甲乙方之间合同的变更。第九条第三方介入的合同效力9.1第三方介入与合同效力第三方介入，不影响甲乙方之间合同的效力。9.2第三方介入与合同终止第三方介入，不影响甲乙方之间合同的终止。第十条附件10.1第三方清单附件四列明第三方清单，包括第三方名称、职责、联系方式等信息。10.2第三方委托协议附件五为甲乙方与第三方签订的委托协议。本附加说明条款与合同具有同等法律效力，甲乙方应严格遵守。如有争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同总价款支付明细表详细列明合同总价款的支付时间、支付金额等信息。附件二：施工质量标准详细列明施工质量要求，包括材料、设备、工艺等标准。附件三：材料设备清单详细列明工程所需材料、设备名称、数量、规格等信息。附件四：第三方清单详细列明第三方名称、职责、联系方式等信息。附件五：第三方委托协议甲乙方与第三方签订的委托协议。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定的标准；3.未按约定支付价款或预付款；4.未按约定提供技术支持或培训；5.泄露对方商业秘密或技术秘密；6.违反合同约定的环保要求；7.违反合同约定的安全规定；8.未能履行合同约定的保修责任。违约责任认定标准：1.按合同约定支付违约金；2.赔偿因违约造成的直接经济损失；3.承担因违约导致的其他费用；4.根据违约严重程度，考虑合同终止或部分履行。示例说明：如承包人未按约定时间完成工程，视为违约。违约责任按照合同约定支付违约金，并赔偿因延期导致的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违约，应向守约方支付的违约赔偿金。3.保修责任：承包人对保修范围内的工程质量问题负责维修或更换，