2024年工程分项挂靠协议模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分项挂靠协议模板本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3工程规模1.4工程周期2.挂靠单位2.1挂靠单位名称2.2挂靠单位资质等级2.3挂靠单位负责人3.分项工程3.1分项工程名称3.2分项工程范围3.3分项工程量3.4分项工程质量标准4.挂靠协议4.1挂靠方式4.2挂靠费用4.3挂靠期限4.4挂靠单位责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收6.工程安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任7.工期进度7.1施工计划7.2进度控制7.3工期延误8.费用与支付8.1工程总价8.2预付款8.3进度付款8.4竣工付款8.5违约金9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规变化14.附件14.1工程图纸14.2技术文件14.3相关证书14.4其他重要文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：工程项目1.2项目地点：省市区路号1.3工程规模：根据工程图纸和技术文件确定1.4工程周期：根据工程图纸和技术文件确定第二条挂靠单位2.1挂靠单位名称：建筑工程有限公司2.2挂靠单位资质等级：根据工程要求确定2.3挂靠单位负责人：X第三条分项工程3.1分项工程名称：根据工程图纸和技术文件确定3.2分项工程范围：根据工程图纸和技术文件确定3.3分项工程量：根据工程图纸和技术文件确定3.4分项工程质量标准：根据工程要求确定第四条挂靠协议4.1挂靠方式：根据工程要求确定4.2挂靠费用：根据工程要求确定4.3挂靠期限：根据工程要求确定4.4挂靠单位责任：根据工程要求确定第五条工程质量5.1质量标准：根据工程要求确定5.2质量保证措施：根据工程要求确定5.3质量验收：根据工程要求确定第六条工程安全6.1安全措施：根据工程要求确定6.2安全事故处理：根据工程要求确定6.3安全生产责任：根据工程要求确定第七条工期进度7.1施工计划：根据工程要求确定7.2进度控制：根据工程要求确定7.3工期延误：根据工程要求确定第八条费用与支付8.1工程总价：根据工程图纸和技术文件确定的工程量清单和工程造价计算。8.2预付款：在合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。预付款的支付比例和支付时间在合同中约定。8.3进度付款：按照工程实际进度和完成的工程量，甲方应按约定的比例支付乙方工程进度款。进度付款的具体比例和时间在合同中约定。8.4竣工付款：工程完成后，经甲方验收合格，甲方应支付乙方剩余的工程款。8.5违约金：任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金。违约金的具体金额和支付方式在合同中约定。第九条合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如遇特殊情况或不可抗力因素，需要变更合同内容的，可以协商一致进行变更。9.2解除条件：合同履行过程中，如遇特殊情况或不可抗力因素，需要解除合同的，可以协商一致解除合同。9.3变更与解除的程序：合同变更或解除应通过书面协议，并由双方签字盖章确认。第十条违约责任10.1违约行为：任何一方违反合同约定，未履行或未正确履行合同义务的，均视为违约。10.2违约责任：违约方应向守约方支付违约金，并承担因此造成的一切损失和费用。10.3违约赔偿：违约方应赔偿因违约给守约方造成的一切直接损失和间接损失。第十一条争议解决11.1争议方式：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以提交仲裁或诉讼。11.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为甲方所在地人民法院。11.3诉讼管辖：如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应通过书面协议，并由双方签字盖章确认。12.3合同终止条件：合同履行完毕，或者双方协商一致解除合同，或者因不可抗力导致合同无法履行，合同即行终止。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方应对合同涉及的知识产权予以保护，未经对方同意不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.4法律法规变化：如果合同履行过程中相关法律法规发生变化，双方应遵守变化后的法律法规，并根据变化情况协商调整合同内容。第十四条附件14.1工程图纸：附件中应包括工程详细图纸和技术规格说明书。14.2技术文件：附件中应包括工程设计文件、施工方案、验收标准等。14.3相关证书：附件中应包括挂靠单位的资质证书、安全生产许可证等。14.4其他重要文件：附件中应包括与工程相关的其他重要文件，如政府批准文件、用地许可证等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定本合同所述第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程的其他各方，包括但不限于监理方、设计方、施工分包方、材料供应商、设备供应商、检测机构、政府部门等。第三方可以是个体法人、非法人组织或自然人。2.第三方介入的附加条款2.1第三方选择与委托甲乙方根据工程需要，可以委托第三方提供专业服务或完成部分工程。甲乙方应确保第三方的选择符合国家法律法规和行业标准，且具备相应的资质和能力。2.2第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，认真履行其职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。第三方对工程的质量和安全承担直接责任，甲乙方不承担因第三方原因导致的损失。2.3第三方支付甲乙方应与第三方明确支付条款，包括支付时间、支付比例、支付条件等。第三方完成约定的工作后，甲乙方按约定支付相关费用。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括第三方赔偿责任的上限金额、赔偿范围等。责任限额应根据第三方的资质、工程风险程度、保险覆盖等因素协商确定。3.2第三方责任限额的变更如甲乙方协商一致，可以变更第三方的责任限额。变更后的责任限额应经双方签字盖章确认，并作为合同附件。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方应接受甲乙方的管理和监督，按照甲乙方的要求完成工作任务。第三方与甲乙方之间的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。4.2第三方与工程第三方应保证其提供的工程部分符合设计文件和施工规范要求，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.3第三方与分包方如第三方为分包方，第三方应按照总包方的要求和管理规定，服从总包方的管理和监督。5.第三方违约处理5.1第三方违约第三方如发生违约行为，甲乙方有权按合同约定和法律规定追究第三方的违约责任。5.2第三方违约责任追究甲乙方追究第三方违约责任时，应按照合同约定的争议解决方式进行。如合同未约定，甲乙方可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式追究第三方责任。6.第三方介入对合同履行影响6.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系和权利义务。6.2第三方介入不影响甲乙方对工程的管理和监督。6.3第三方介入不影响甲乙方按照合同约定追究第三方责任。7.附件7.1第三方资质证明文件7.2第三方与甲乙方的合同协议7.3第三方责任限额的证明文件8.合同的变更与解除第三方介入引起的合同变更或解除，应按照合同约定的变更与解除程序进行。9.违约责任第三方如违反合同约定，甲乙方有权按合同约定和法律规定追究第三方的违约责任。10.争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应按照合同约定的争议解决方式进行。如合同未约定，甲乙方可以采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸和技术规格说明书详细要求和说明：工程图纸应包括所有施工细节、设计要求和技术规格。技术规格说明书应详细说明工程的技术要求和标准。附件2：挂靠单位资质证书和安全生产许可证详细要求和说明：挂靠单位的资质证书应证明其具备从事相应工程的能力和资质。安全生产许可证应证明挂靠单位具备安全生产条件。附件3：分项工程量清单详细要求和说明：分项工程量清单应详细列出所有分项工程的名称、工程量和质量要求。附件4：付款凭证和支付协议详细要求和说明：付款凭证应包括预付款、进度付款和竣工付款的凭证。支付协议应明确支付时间、支付比例和支付条件。附件5：工程质量和安全验收标准详细要求和说明：工程质量和安全验收标准应包括工程质量验收规范和安全验收规范。附件6：合同变更和解除协议详细要求和说明：合同变更和解除协议应明确变更和解除的条件、程序和责任。附件7：争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决的方式、机构和管辖法院。附件8：第三方资质证明文件和合同协议详细要求和说明：第三方资质证明文件应证明第三方的资质和能力。第三方合同协议应明确第三方的职责和义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。2.甲方未按约定提供工程图纸和技术规格说明书。3.甲方未按约定提供工程质量和安全验收标准。4.乙方未按约定完成工程或未达到工程质量要求。5.乙方未按约定支付第三方费用。6.第三方未按约定完成工作或未达到工程质量要求。违约责任认定：1.违约方应承担违约金。2.违约方应承担因违约造成的直接损失和间接损失。3.违约方应承担因违约导致工程延期的一切额外费用。示例说明：