2024年新建住宅区供电设施建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新建住宅区供电设施建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语解释第二条供电设施建设的范围与内容2.1建设范围2.2建设内容2.3技术标准与规范第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条建设工期与进度4.1工期计划4.2进度要求4.3工期延误的处理第五条质量保证与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题的处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施6.2环保措施6.3安全事故的处理第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任8.3违约责任的免除第九条争议解决9.1争议方式9.2调解与仲裁9.3诉讼地点与法律适用第十条合同的生效、终止与解除10.1生效条件10.2终止条件10.3解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条协助与配合12.1双方协助12.2配合事项12.3协作失误的处理第十三条合同的转让与分包13.1转让条件13.2分包条件13.3转让与分包的程序第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律变化14.3合同的完整性与冲突条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1本合同甲方为新建住宅区项目的开发主体，具有合法的项目建设资格。1.1.2本合同乙方为承担新建住宅区供电设施建设任务的供电设施建设企业，具有相应的建设资质。1.2合同标的1.2.1本合同的标的为新建住宅区供电设施的建设，包括但不限于供电线路、变电站、配电室及相关设施。1.3术语解释1.3.1新建住宅区：指本合同所述的正在建设或计划建设的住宅区域。1.3.2供电设施：指本合同所述的供电线路、变电站、配电室及相关设施。1.3.3建设工期：指本合同约定的供电设施建设开始至竣工交付的时间段。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.1.1甲方未按照约定时间支付合同款项，或乙方未按照约定完成建设任务，均视为违约。8.1.2甲方未按照约定提供建设场地、施工条件或相关资料，导致乙方无法按时完成建设任务，甲方应承担相应的违约责任。8.1.3乙方未按照约定标准完成建设任务，或提供的设施不符合技术规范要求，乙方应承担相应的违约责任。8.2赔偿责任8.2.1甲方违约，导致乙方损失的，甲方应按照乙方实际损失的金额进行赔偿。8.2.2乙方违约，导致甲方损失的，乙方应按照甲方实际损失的金额进行赔偿。8.3违约责任的免除8.3.1因不可抗力因素，导致甲方或乙方无法履行合同的，双方互不承担违约责任。8.3.2双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。第九条争议解决9.1争议方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2调解与仲裁9.2.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼地点与法律适用9.3.1诉讼地点为合同签订地。9.3.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应按照约定履行各自的义务。10.2终止条件10.2.1合同约定的建设任务完成后，合同自然终止。10.2.2双方协商一致，可以提前终止合同。10.3解除条件10.3.1因不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可以解除合同。10.3.2双方协商一致，可以解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。11.2保密期限11.2.1双方对彼此的保密信息承担保密义务，直至信息公开或合同终止。11.3泄密责任11.3.1若一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条协助与配合12.1双方协助12.1.1甲方应提供乙方建设所需的施工图纸、技术规范等相关资料。12.1.2乙方应按照甲方提供的资料和规范进行建设，并保证建设质量。12.2配合事项12.2.1甲方应协助乙方办理建设所需的各项手续，包括但不限于规划、土地、建设、环保等手续。12.2.2乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告、质量报告等相关信息。12.3协作失误的处理12.3.1若因甲方原因导致乙方施工受阻，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。12.3.2若因乙方原因导致施工进度延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第十三条合同的转让与分包13.1转让条件13.1.1除非双方协商一致，否则合同不得转让。13.2分包条件13.2.1乙方不得将合同约定的全部或部分义务分包给第三方。13.3转让与分包的程序13.3.1若甲方同意转让合同权利义务，转让方应向乙方提供转让通知。13.3.2乙方同意分包的，分包合同应报甲方备案，并不得改变原合同的条款。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入指非合同双方的其他组织或个人，在合同执行过程中因合同约定或经双方同意而参与合同的履行或监督。15.2第三方介入的范围包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、施工单位等。第十六条第三方介入的义务与责任16.1第三方介入方应按照合同约定或甲乙双方同意的范围内履行相应职责。16.2第三方介入方应保证其提供的服务或产品的质量、安全、进度等符合合同要求。16.3第三方介入方若未能履行其义务，应承担相应的违约责任。第十七条第三方介入的协调与管理17.2甲乙双方应监督第三方介入方的合同履行情况，确保其按期完成任务。17.3甲乙双方应负责处理第三方介入方在履行过程中出现的问题，确保项目进度不受影响。第十八条第三方介入的变更与终止18.1第三方介入如需变更，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。18.2第三方介入如需终止，甲乙双方应协商一致，并签订终止协议。18.3变更或终止第三方介入，不影响合同其他条款的执行。第十九条第三方介入的费用与支付19.1第三方介入的费用根据合同约定或甲乙双方协商确定。19.2第三方介入费用的支付按照合同约定的支付方式和支付时间表执行。第二十条第三方介入的责任限制20.1第三方介入方对于因其履行不当而导致的甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。20.2第三方介入方的赔偿责任不应超过其合同金额的约定比例。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议，甲乙双方应协商解决。21.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入的保密义务22.1第三方介入方应对其在合同履行过程中获知的甲乙双方的保密信息承担保密义务。22.2第三方介入方的保密义务自合同履行完毕之日起终止。第二十三条第三方介入的法律适用与诉讼地点23.1第三方介入涉及的法律适用与诉讼地点，参照本合同第一条至第九条的规定执行。第二十四条本部分与合同其他条款的冲突24.1若本部分与合同其他条款发生冲突，以本部分条款为准，但需符合相关法律法规的规定。第二十五条本部分的生效、终止与解除25.1本部分自合同签订之日起生效。25.2合同终止或解除时，本部分相应失效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：新建住宅区供电设施建设合同协议书附件二：新建住宅区供电设施设计方案附件三：新建住宅区供电设施施工图纸附件四：新建住宅区供电设施施工方案附件五：新建住宅区供电设施建设预算表附件六：新建住宅区供电设施建设进度计划附件七：新建住宅区供电设施建设质量标准附件八：新建住宅区供电设施建设安全措施附件九：新建住宅区供电设施建设环保措施附件十：第三方介入服务合同附件十一：供电设施建设材料供应商合同附件十二：供电设施建设施工单位合同附件十三：供电设施建设监理合同附件十四：供电设施建设质量检测报告附件十五：供电设施建设安全事故应急预案附件的详细要求和说明：附件一：新建住宅区供电设施建设合同协议书本协议书是甲乙双方签订的供电设施建设合同的主要文件，明确了双方的权利、义务和责任。附件二：新建住宅区供电设施设计方案本设计方案详细描述了供电设施的系统布局、设备选型、技术参数等设计内容。附件三：新建住宅区供电设施施工图纸本施工图纸包含了供电设施的详细施工图，包括线路布置、设备安装、接线图等。附件四：新建住宅区供电设施施工方案本施工方案详细描述了供电设施的施工流程、施工方法、施工要求等。附件五：新建住宅区供电设施建设预算表本预算表列出了供电设施建设的各项费用，包括工程量清单、单价、总价等。附件六：新建住宅区供电设施建设进度计划本进度计划明确了供电设施建设的开始时间、结束时间及各个关键节点的完成时间。附件七：新建住宅区供电设施建设质量标准本质量标准明确了供电设施建设的质量要求，包括材料、设备、施工等方面的标准。附件八：新建住宅区供电设施建设安全措施本安全措施明确了供电设施建设过程中的安全要求，包括施工现场安全管理、个人防护装备要求等。附件九：新建住宅区供电设施建设环保措施本环保措施明确了供电设施建设过程中的环保要求，包括废弃物处理、噪音控制、绿化等。附件十：第三方介入服务合同本合同明确了第三方介入方在供电设施建设过程中的职责、义务和责任。附件十一：供电设施建设材料供应商合同本合同明确了材料供应商在供电设施建设过程中的供应要求、质量标准等。附件十二：供电设施建设施工单位合同本合同明确了施工单位在供电设施建设过程中的施工要求、质量标准等。附件十三：供电设施建设监理合同本合同明确了监理机构在供电设施建设过程中的监理职责、监理要求等。附件十四：供电设施建设质量检测报告本检测报告明确了供电设施建设过程中的质量检测结果，包括设备、材料、施工等方面的检测数据。附件十五：供电设施建设安全事故应急预案本应急预案明确了供电设施建设过程中发生安全事故时的应急响应程序、救援措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，或乙方未按约定时间完成建设任务。2.甲方未按约定提供建设场地、施工条件或相关资料，导致乙方无法按时完成建设任务。3.乙方未按约定标准完成建设任务，或提供的设施不符合技术规范要求。4.因不可抗力因素，导致甲方或乙方无法履行合同。违约的责任认定标准：1.甲方违约，导致乙方损失的，甲方应按照乙方实际损失的金额进行赔偿。2.乙方违约，导致甲方损失的，乙方应按照甲方实际损失的金额进行赔偿。3.双方协商一致，可以约定违约金的计算方式和赔偿限额。示