监理合同安全协议

监理合同安全协议监理合同安全协议篇一甲方:乙方：为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上，经共同协商一致，签订本安全协议书。一、甲方权利和义务（一）权利1、组织对施工现场的安全生产检查，有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患，并进行复查。2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中，如违反国家法律法规和本协议，甲方有权给予制止或予以扣减监理费。（二）义务1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规，承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理，并对乙方自身安全工作进行监督、检查。3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。5、定期参加乙方组织的监理例会，协调解决安全管理工作中出现的问题，总结推广优秀的安全管理经验。6、定期召开安全会议，及时传达国家有关安全生产的精神，协调解决存在的安全问题。二、乙方权利和义务（一）权利1、受甲方委托，乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查；2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查；3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议；4、有权随时进入施工现场进行安全检查，对现场存在的安全隐患，有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改；5、征得甲方的同意，有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应在24小时内向甲方作出书面报告；6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行；7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。（二）义务1、受甲方委托，乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监管责任。2、签订监理合同后，要进行全员安全教育，总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。4、乙方要建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。5、按时组织召开监理例会，配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志，按时上交（报）监理周报及月报。6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。7、监督检查（要求）施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，是否遵守国家有关安生产的法律法规，是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止，并及时向甲方汇报；8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定，并严格按规定执行；9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效，并进行备案。10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效；审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格，并取得相应资质证件后上岗作业。11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施，要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工，及时制止并纠正违规施工作业。12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全投入是否符合安全生产要求。13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度，并建立安全生产值班记录台账。14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组，组织以安全生产为核心的现场安全施工活动；审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标；审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施；审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况，是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准；对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查，发现隐患及时书面通知施工单位，并督促落实整改结果。15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人，各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。16、检查落实施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查，参加甲方组织的安全生产专项检查。17、对现场要定期组织检查，并有记录。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位限期整改，并督促落实其整改情况；发现重大隐患，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的，应当立即制止。18、检查落实施工单位按照本工程特点，是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。三、违约责任如因甲方未按照本协议履行相关义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应赔偿责任。因乙方未按照本协议履行其相关职责的，按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用，给甲方造成损失的，应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。四、附则1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件，并具有同等法律效力。2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。4、本协议一式肆份，具有同等法律效力，协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。甲方：__________乙方：__________法人代表：__________法人代表：__________委托人代表：__________委托人代表：__________日期：__________日期：__________监理合同安全协议篇二委托人：监理人：根据《中华人民共和国民法典》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。一、工程概况：1、工程名称：____________________________工程2、建设地点：3、工程规模及特征：4、工程总投资__________万元。5、工期：______年___月___日-______年___月___日。二、监理依据1、国家标准《建设工程监理规范》2、建设部《工程建设监理规定》3、水利部《水利工程建设监理管理办法》4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。三、监理范围1、监理项目名称：____________________________工程2、监理方式：巡视监理3、监理项目投资：__________万元。4、监理阶段：自______年___月___日始，至______年___月___日止。四、委托人的权利：1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理工作报告和监理工作日记;5、委托人向监理机构免费提供的资料为：五、监理人的权利1、委托人赋予监理人如下权利：(1)审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准;(2)审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;(3)核查并签发施工图纸;(4)签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意;签发进场通知、复工通知;2、审核和签发工程计量、付款凭证;3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员;4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备;5、当委托人发生本合同约定的违约情形时，有权解除本合同。六、委托人的义务1、工程建设外部环境的协调工作。2、按照约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。3、在本合同约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定，并及时送达监理机构，超过约定时间，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。七、监理人的义务1、在约定的时间内组建监理机构(即______年___月___日-______年___月___日)，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。2、发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。3、核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。4、监督、检查工程施工进度。5、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。6、按照施工作业程序，采取旁占、巡视，跟踪检测和平行检测等到方法实施监理。7、及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。8、编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。9、按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。10、妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不是公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。八、监理服务酬金1、监理正常服务酬金________万元包干，工程量增减不予调整。2、第二次支付时间为完成合同工程量的_____%，支付合同监理费的_____%;3、在工程完工验收前，支付至合同监理费的_____%，剩余的_____%在完工验收后_____天内全部支付。4、除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：(1)由发托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理受到阻碍或延;(2)在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务;(3)由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。(4)监理人完成附加服务应得到的酬金，按监理补充协议计取和支付。九、保密要求在本合同终止后_____年内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。十、合同变更与终止1、因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容、和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。2、当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方;若通知送达后28天内未收到双方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。3、在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。4、本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金的即终止。十一、违约责任1、委托人未履行本合同规定的义务和责任，除向监理人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。2、委托人未按本合同约定向监理支付服务酬金，除向监理人支付逾期付款违约金_________元外，还应继续履行合同约定的支付义务。3、监理人未履行本合同约定的义务和责任，除向委托人支付违约金_________元外，还应继续履行合同约定的义务和责任。十二、争议的解决1、争议调解机构为：_____________。2、仲裁机构为：___________市劳动仲裁委员会。十三、其他条款1、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。2、在监理合同签订之日起15日内并已取得中标通知书(或免标批文)之后，由监理单位携带有关资料到建设工程所在地的质监站备案。3、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，委托人执____份，监理人执____份。委托人：法定代表人(或授权代表人)：单位地址：联系电话：电子信箱：传真：开户银行：账号：签订地点：签订时间：______年___月___日监理人：法定代表人(或授权代表人)：单位地址：联系电话：电子信箱：传真：开户银行：账号：签订地点：签订时间：______年___月___日监理合同安全协议篇三甲方（委托方）：法定代表人：地址：电话：乙方（监理方）：法定代表人：地址：电话：鉴于甲方拟在_________________进行_________________的建设工程，为了确保工程质量和工程进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围1.1乙方应按照国家相关法律法规和工程监理规范，对甲方的建设工程进行全程监理，包括但不限于工程设计、施工过程、工程质量、安全生产等方面的监督和检查。1.2乙方应对工程进度、质量、安全等方面提出监理意见和建议，并及时向甲方提供监理报告和监理意见。二、监理费用2.1甲方应按照双方签订的监理服务合同，按时足额支付监理费用。2.2监理费用包括但不限于监理人员工资、差旅费、住宿费等相关费用。三、监理责任3.1乙方应派遣具有相关资质和经验的监理人员进行工程监理，并保证监理人员的独立性和客观性。3.2乙方应严格按照监理服务合同和相关规定履行监理职责，对工程质量和安全进行监督和检查，确保工程按照设计要求和施工标准进行。四、保密责任4.1双方在履行本协议过程中所知悉的对方的商业秘密及其他保密信息，均应予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。4.2保密期限为协议终止后的5年。五、争议解决在履行本协议过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至甲方所在地的人民法院解决。六、其他事项6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：监理合同安全协议篇四甲方：乙方：鉴于甲方拟进行_________________，现委托乙方作为工程监理单位，依法对该工程进行监理，甲、乙双方经友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、工程监理范围1.1乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理，包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度控制、质量检验等环节的监督和检查。1.2乙方应按照国家相关法律法规和监理规范，对工程项目进行监理，并及时向甲方提供监理报告及意见。二、监理费用2.1甲方应按照双方约定的支付方式和时间，按时足额支付监理费用。2.2监理费用包括但不限于乙方工作人员的工资、差旅费、办公费用等，具体费用详见附件《监理费用清单》。三、监理责任3.1乙方应严格按照监理协议和相关法律法规，履行监理职责，对工程项目进行全程监理。3.2乙方应及时向甲方提供工程监理报告，对工程项目中存在的问题及时提出意见和建议。四、保密条款4.1乙方应对甲方的商业机密和相关资料保密，不得向第三方透露或泄露。4.2乙方应在监理工作结束后，将相关资料交还给甲方或按甲方要求进行销毁。五、违约责任5.1一方违反协议规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。5.2如因不可抗力导致监理工作无法正常进行，双方可协商解决或解除协议。六、协议变更6.1协议变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2协议变更后，变更协议具有同等效力。七、争议解决7.1因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决。7.2协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：监理合同安全协议篇五甲方（委托方）：______________________地址：__________________________________法定代表人/负责人：__________________联系电话：__________________________乙方（监理方）：______________________地址：__________________________________法定代表人/负责人：__________________资质等级及证书编号：_________________联系电话：__________________________鉴于甲方委托乙方对_________________（项目名称）进行工程监理，为确保工程施工过程中的安全生产，明确双方的安全责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就监理安全事项达成如下协议：一、监理范围与职责1.乙方应按照国家有关法律、法规、工程建设强制性标准以及监理合同的要求，对工程的安全生产实施监理。2.乙方应审查施工