广州室内装修合同范本

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程面积：_______平方米1.4工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元1.5工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、双方权利和义务2.1甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工图纸、设计方案及相关资料，并对其真实性和合法性负责。（2）甲方应按约定时间支付工程款项，不得无故拖延或拖欠。（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于物业、消防、环保等部门的审批手续。（4）甲方应提供施工场地，确保乙方施工人员的人身安全及施工设备的正常使用。（5）甲方对乙方施工过程中出现的问题提出合理化建议，并协助乙方解决。2.2乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸、设计方案及相关资料的编制，并对其准确性负责。（2）乙方应严格按照约定的工期完成工程，不得无故拖延。（3）乙方应确保施工质量，不得使用不合格的材料、设备，严格按照国家相关标准进行施工。（4）乙方应确保施工安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。（5）乙方应遵守国家法律法规，承担因施工导致的法律责任。三、工程款项支付（1）工程开工前，支付合同总额的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%。（3）工程进度达到100%时，支付合同总额的20%。（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付。3.2甲方支付工程款项时，乙方应及时开具等额的正规发票。四、工程验收4.1工程验收分为初步验收和最终验收。4.2初步验收在工程进度达到100%时进行，乙方应向甲方展示工程的完成情况，甲方对工程质量、进度等方面进行初步查验。4.3最终验收在工程交付使用前进行，甲方、乙方及相关部门共同参与，对工程质量、功能等进行全面检查。4.4工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余的工程款项。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2甲方逾期支付工程款项的，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的0.5%作为滞纳金。5.3乙方逾期交付工程的，每逾期一日，应支付甲方逾期交付金额的0.5%作为滞纳金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同的各项条款和规定。2.甲方应确保提供的施工图纸、设计方案等资料真实、合法，并按时支付工程款项。3.乙方应严格按照约定的工期完成工程，确保施工质量和安全。4.双方应遵守国家法律法规，承担因施工导致的法律责任。5.工程验收合格后，甲方应及时支付剩余工程款项。6.如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.如甲方逾期支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可依法追讨逾期付款金额。3.如乙方逾期交付工程，甲方有权要求乙方支付滞纳金，并可依法追讨逾期交付金额。4.双方应严格履行合同条款，如有违约行为，可依据合同约定和相关法律法规追究违约责任。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的一部法律，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的金钱。3.管辖权：是指法院对某一案件进行审理和判决的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或者合同履行地法院管辖。4.守约方：是指在合同履行过程中，履行合同义务的一方。5.违约方：是指在合同履行过程中，未履行合同义务的一方。6.工程验收：是指对完成的工程进行质量、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同要求和相关规定。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为室内装修公司，双方就某一楼盘的样板间进行装修合作。2.甲方为个人业主，乙方为个体装修师傅，双方就甲方自有住宅进行装修改造。3.甲方为办公室租赁公司，乙方为装修公司，双方就租赁办公室的装修改造进行合作。4.甲方为酒店管理公司，乙方为装修公司，双方就酒店客房的装修更新进行合作。针对每个特殊场合的补充条款：1.楼盘样板间装修合作补充条款：甲方应提供完整的楼盘规划图纸和样板间设计要求。乙方应按照甲方提供的图纸和要求进行装修，确保装修质量符合房地产开发商的标准。工程验收时，甲方应组织乙方及相关部门进行共同验收。2.个人住宅装修改造补充条款：甲方应提供住宅的原始结构和现有设施情况，并明确装修改造的需求。乙方应根据甲方的需求，提供详细的装修方案和预算。工程验收时，甲方应亲自参与，确保装修结果符合个人喜好和生活需求。3.办公室装修改造合作补充条款：甲方应提供办公室的面积、布局和功能要求。乙方应根据甲方的要求，提供合理的装修方案和预算。工程验收时，甲方应邀请乙方及租赁客户共同参与，确保装修符合办公室使用标准。4.酒店客房装修更新补充条款：甲方应提供酒店客房的数量、布局和装修标准。乙方应根据甲方的要求，提供专业的装修方案和预算。工程验收时，甲方应组织乙方及酒店管理团队进行验收，确保装修