版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方(全称):_______乙方(全称):_______鉴于甲方作为项目的业主,委托乙方承担“_______项目”全面工程设计施工工作,为明确双方的权利和义务,确保工程的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就本项目工程设计施工相关事宜达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______1.5工程总投资:_______二、合同范围及内容2.1乙方负责本工程的全面工程设计施工,包括但不限于:(1)进行工程初步设计、施工图设计,并负责设计文件的编制、送审及设计变更工作;(2)按照设计文件组织施工,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现;(3)负责工程现场的管理、协调,确保工程现场秩序井然、环保达标;(4)负责工程验收、移交和保修等工作;2.2乙方应按照甲方的要求,完成包括但不限于上述范围内的各项工作,并承担相应的设计、施工责任。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。(1)合同签订后_______日内,支付合同总价款的_______%;(2)完成初步设计审查后_______日内,支付合同总价款的_______%;(3)完成施工图设计审查后_______日内,支付合同总价款的_______%;(4)工程竣工验收合格后_______日内,支付合同总价款的_______%;(5)剩余款项在保修期满后_______日内支付。3.3乙方应按照甲方的要求,提供合法、有效的发票。四、工期及进度4.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行设计施工,确保工程按期完成。4.2乙方若因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。五、甲方的权利和义务5.1甲方应按照合同约定,及时支付乙方合同款项;5.2甲方应提供工程所需的原始资料、施工图纸等相关文件,并保证资料的准确性;5.3甲方应按照合同约定,对乙方进行工作上的支持和配合;5.4甲方有权对乙方的设计、施工工作进行监督、检查,并提出合理化建议;5.5甲方应在合同约定的时间内,对乙方完成的设计、施工成果进行审查、验收。六、乙方的权利和义务6.1乙方应按照合同约定,完成工程设计施工工作,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现;6.2乙方应按照甲方的要求,对工程进行施工组织和管理,确保现场秩序井然、环保达标;6.3乙方应按照甲方的要求,提供相关设计、施工资料,并保证资料的准确性;6.4乙方应按照合同约定,承担设计、施工过程中的违约责任;6.5乙方应按照合同约定,对甲方提供的资料、建议等进行保密。七、违约责任7.1双方应严格履行合同各项约定,如一方违约,应承担相应的违约责任;7.2乙方未按照约定完成设计、施工工作,或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方限期整改,乙方应承担因此产生的一切费用;7.3甲方未按照约定支付合同款项,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;8.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年;9.2合同履行过程中,如国家法律法规、政策发生变动,双方应按照变动后的法律法规、政策执行;9.3双方应遵守社会公德,诚信守法,共同维护工程项目的顺利进行;9.4本合同一式两份,甲、乙双方注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)确保合同内容的完整性和准确性,特别是工程范围、合同价格、工期等关键条款;(2)明确双方的权利和义务,特别是乙方的设计、施工责任和甲方的支付责任;(3)注意保密条款,乙方应妥善保管甲方提供的资料,不得泄露给第三方;(4)双方应遵守法律法规,诚信履行合同,确保工程顺利进行。2.解决办法:(1)双方发生争议时,通过友好协商解决;(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法:是指调整建筑活动中各方主体之间权利义务关系的法律规范总称,包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等环节。3.建设工程质量管理条例:是指为了保证建设工程质量,规范建设工程质量管理行为的法规,包括建设工程的质量标准、质量监督、质量检测等方面的规定。4.违约责任:是指合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任,包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。5.争议解决:是指当合同双方在履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。特殊应用场合及补充条款:1.应用场合:工程项目的规模或内容发生变更补充条款:如工程项目在实施过程中,甲方要求变更规模或内容,乙方应在接到变更通知后_______天内,根据变更情况重新编制设计方案和施工计划,并提交甲方审批。甲方应在_______天内审批完毕,审批通过后,双方应签订变更协议,调整合同价款和工期。2.应用场合:工程项目的进度受到影响,可能导致工期延误补充条款:如工程项目因不可抗力或其他特殊情况导致进度受到影响,可能导致工期延误,乙方应立即通知甲方,并采取措施减少损失。甲方应在收到通知后_______天内,根据实际情况商讨调整工期和合同价款的事宜。3.应用场合:乙方设计、施工成果不符合甲方要求补充条款:如乙方完成的设计、施工成果不符合甲方要求,甲方有权要求乙方在_______天内进行整改。如乙方未能在规定时间内整改完毕,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。4.应用场合:甲方支付合同款项出现延误补充条款:如甲方未按照约定时间支付合同款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方在_______天内支付欠款。如甲方未能在规定时间内支付欠款,乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《Cp对映异构》课件
- 2024年度影视制作发行合作合同
- 04版货物销售合同:I公司向J公司购买一批电子产品
- 2024年度太阳能项目开发与建设合同
- 中国知名作家郭沫若生平简介
- 2024年度物流仓储合同的服务内容与责任界限
- XXX公司涉密项目保密管理办法
- 中学生校园食品安全教育
- 康复护理新技术
- 2024年俄罗斯网红营销生态报告-Nox聚星
- 工程施工进度款申请表(模板)WORD
- 干部履历表请用开纸双面打印
- 人教部编版小学道德与法治 健康看电视(第一课时)教学设计
- 反射反应及反射发育的评定
- 软基处理监测及检测方案
- M7.5浆砌石砌筑
- 关于河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见
- 法律顾问服务满意度考核评分表.doc
- 小学生综合素质评价手册范本(1)14页
- 35kV配电系统调试试验方案
- 快递业“最后一公里”配送模式分析——以顺丰快递为例
评论
0/150
提交评论