生态厕所改造工程招投标书范本

PAGE10PAGE10PAGE2千里马招标网中国招标行业门户网站项目编号：NBZBNH[]项目名称：宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程发包人：宁海县黄坛镇澄深村股份经济合作社（盖章）招标代理人：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（盖章）二○一八年九月PAGE10PAGE19发包公告受宁海县黄坛镇澄深村股份经济合作社委托，对宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程进行公开发包，欢迎合格竞包人参与竞包。、发包内容：本工程位于宁海县黄坛镇澄深村内。建筑总面积约为m，共个厕所：其中长坵村上部主体结构为新建项目，建筑面积为m，建筑高度为.m，其余个厕所为维修改造工程。建设内容：土建、安装等项目（详见工程量清单）。项目预算价为元，发包价为总价下浮%【即元（其中包干项目未下浮）】。（具体详见《发包文件》）、竞包人的资格条件：竞包人资质：.投标人须具备独立法人资格和有效的营业执照；.投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；.投标人须为《关于公布-年度规模以下投资项目预选承包商入库名录的通知》中“房屋建筑工程预选承包商名录”中的企业，且未被清出该名录。.配备的项目负责人：①具备建筑工程专业二级及以上(临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。②在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过。.本次招标要求竞包人在个月内、配备的项目负责人在年内不得有正在公示的不良行为记录［以宁波市住房和城乡建设委员会(）不良行为记录系统以及住房和城乡建设部()、浙江省住房和城乡建设厅(浙江省建设信息港)有关不良行为记录文件为准］；.根据“宁党办［］号”文件《关于村级集体工程建设项目实行“五禁止五不准”的意见》要求，禁止本村村干部及其特定关系人参与投标。.本次招标不接受联合体投标。、发包文件获取方式：有意向的合格竞包人可自行从本网站下载发包文件等相关资料，并准备竞包事宜。（本项目适用《宁海县小型工程项目发包管理办法》）、竞包截止时间和竞标会议时间：年月日:时、发包会议地点：宁海县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇两新组织党员服务中心二楼，黄坛镇交警中队隔壁)。、发包人：宁海县黄坛镇澄深村股份经济合作社办公地址：宁海县黄坛镇澄深村联系人：张先生联系电话：招标代理人：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司地址：宁海县时代大道号楼联系人：叶圆圆联系电话：-第二章竞包须知及前附表竞包须知前附表序号内容说明与要求项目名称及发包价项目名称：宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程发包价：总价下浮%【即元（其中包干项目未下浮）】现场踏勘及发包文件澄清竞包人自行对工程施工现场及周围环境进行踏勘。联系人：张先生联系电话：竞包人若有质疑应于发包会议前二天将书面质疑递交或传真至发包人（代理机构），发包人（代理机构）将在县公共资源交易中心网站公开发布答疑回复和澄清。工程建设地点宁海县黄坛镇澄深村工程建设规模建筑总面积约为m，共个厕所：其中长坵村上部主体结构为新建项目，建筑面积为m，建筑高度为.m，其余个厕所为维修改造工程。工程质量要求合格工期要求日历天发包范围土建、安装等项目（详见工程量清单）。承包方式包工包料付款方式见竞包文件合同条款及格式竞包人及项目负责人资质要求竞包人：①投标人具备独立法人资格和有效的营业执照；②投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；③投标人须为《关于公布-年度规模以下投资项目预选承包商入库名录的通知》中“房屋建筑工程预选承包商名录”中的企业，且未被清出该名录。配备的项目负责人：①具备建筑工程专业二级及以上(临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。②在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过。本次招标要求竞包人在个月内、配备的项目负责人在年内不得有正在公示的不良行为记录［以宁波市住房和城乡建设委员会(）不良行为记录系统以及住房和城乡建设部()、浙江省住房和城乡建设厅(浙江省建设信息港)有关不良行为记录文件为准］；根据“宁党办［］号”文件《关于村级集体工程建设项目实行“五禁止五不准”的意见》要求，禁止本村村干部及其特定关系人参与投标。本次招标不接受联合体投标。资金来源自筹竞包有效期天。竞包人的替代方案不允许竞包人提交替代方案。发包地点及发包截止时间竞包地点：宁海县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇两新组织党员服务中心二楼，黄坛镇交警中队隔壁)竞包截止时间：年月日:时（北京时间）对竞包人的资格审查资料原件①法定代表人或授权委托代表身份证明原件、授权委托书；②企业营业执照(副本)、建筑施工企业安全生产许可证(副本)、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书。如未按上述要求到场的其投标视为无效。合同价格固定单价合同。履约保证金合同价%其他、投标人应根据现行预算定额依据和企业内部定额，结合市场价格信息、管理技术水平，在企业成本价内综合测定，自行报价。投标价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标人所报的价格应包括了为实施和完成合同工程所需的施工设备、实体检测费、劳务、材料、机械、企业管理费、利润、意外责任险、政策性文件规定等，以及合同明示或暗示的一切一般风险、责任和义务，也包括了定额中明示和暗示的所有工作内容和费用以及相关措施费用、有经验的承包商可预见的一切费用。、投标人在提交投标书的同时，应向招标代理人提交元的资料费。竞包人须知一、工程说明、本工程位于宁海县黄坛镇澄深村内。建筑总面积约为m，共个厕所：其中长坵村上部主体结构为新建项目，建筑面积为m，建筑高度为.m，其余个厕所为维修改造工程。建设内容：土建、安装等项目（详见工程量清单）。项目预算价为元，发包价为总价下浮%【即元（其中包干项目未下浮）】，竞包报价须与发包价一致。、竞包人须具有独立法人资格，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质并在《关于公布-年度规模以下投资项目预选承包商入库名录的通知》中“房屋建筑工程预选承包商名录”中的企业，且未被清出该名录；项目负责人具备建筑工程专业二级及以上资质并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》并在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过；并要求竞包人在个月内、配备的项目负责人在年内不得有正在公示的不良行为记录［以宁波市住房和城乡建设委员会(）不良行为记录系统以及住房和城乡建设部()、浙江省住房和城乡建设厅(浙江省建设信息港)有关不良行为记录文件为准］。、项目工期：日历天。二、发包文件的澄清和修改、在竞包截止时间前，由于各种原因，不管是发包人自己主动提出的还是答复竞包人的澄清要求，发包单位可能会以补充通知的方式修改发包文件。修改内容将于竞包截止时间前在规定网址（http：//www．nhztb．gov．cn）发布(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。该澄清或修改内容作为发包文件的组成部分。、竞包人应在参与发包会议前随时关注上述规定网址公布的信息。竞包单位由于没有及时关注网站公布信息所造成的后果，均由竞包单位自负。、当竞包文件，竞包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后公开发布的文件为准。三、竞包文件的组成、竞包文件的组成主要包括下列内容：（）竞包函（格式附后）；（）法定代表人身份证明（格式附后）；（）授权委托书（格式附后）；（）发包公告中要求提供的能证明投标人符合资格的下列资料复印件（证书复印件须包括有关变更、延期等内容)：企业营业执照(副本)、企业资质证书（副本）、建筑施工企业安全生产许可证(副本)、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书；（）工程量清单报价文件。、竞包文件编制要求：（）竞包文件一式四份，其中正本一份，副本三份。（）竞包文件的正本和副本均需采用打印，字迹应清晰易于辨认，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。（）竞包文件封面的右上角需清楚地注明“正本”或“副本”标识，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。（）竞包文件的封面、竞包函均应加盖竞包人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。由委托代理人签字或盖章的在竞包文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。（）竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签署盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。（）除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。、竞包文件的密封：（）竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册，密封在一个外层包封中，并在外包封上写明：项目名称；竞包人名称并加盖竞包单位公章；年月日时分开标，此时间以前不得开封。（）如果竞包人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝，并退还给投标人。四、竞包有效期竞包有效期为公开竞包日期后天。五、发包会议时间、地点、定于年月日:时整在宁海县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇两新组织党员服务中心二楼，黄坛镇交警中队隔壁)举行发包会议，竞包文件现场递交。竞包文件有下列情形之一的，发包人不予受理：（）逾时送达的或未送达指定地点的；（）未按发包文件要求密封的；（）竞包人法定代表人或者授权代理人未凭本人身份证出席竞包会（或身份不符）的。六、中包原则、有效竞包商数量在名及以上的，在发包会议现场随机抽签确定名中包人。、有效竞包商数量为名的，直接确定为中包人。竞包文件有下列情形之一的，按废标处理：、竞包函、授权委托书、法定代表人身份证明书未按规定签字或盖章的；、竞包报价与发包文件载明的发包价不一致的；、不符合发包文件明确的实质性响应条件的。七、中包通知书、合同协议书的签署发包会议确中标人后，应按照中包公示的有关管理办法进行公示。公示期满，无实质性异议的，发出中包通知书，并按照招投标管理的有关规定签订合同。第三章竞包文件合同条款及格式第一节通用合同条款第二节简明协议书简明协议书如下：宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程承包协议发包人：宁海县黄坛镇澄深村股份经济合作社（以下简称甲方）承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人本着平等互利的原则，根据招标文件和中标通知书，按下述条款和条件签署本合同。一、工程概况工程名称：宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程工程地点：宁海县黄坛镇澄深村。工程规模：建筑总面积约为m，建筑高度单个厕所为.m，共个厕所。工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：土建、安装等项目。(详见工程预算书)三、合同工期计划开工日期：年月日(以开工报告为准)合同工期总日历天数：日历天因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：为元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的%。四、质量与安全要求、工程安全要求：合格。五、合同价款金额（大写）：人民币元整，￥:元整；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。.合同价格形式：单价合同。六、质量与验收：工程质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格。.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期。.因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）工期。因承包原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期由承包人承担。七、安全文明施工：.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。本工程因属包工包料工程，必须安全生产，若有安全事故，和（或）造成的工料损失与其他任何损失，概由承包人承担责任，与发包人无关。.文明施工合同当事人对文明施工的要求：按《宁波市建设工程文明施工管理规定》(宁波市政府令第号)、《关于印发宁海县建筑工地扬尘综合整治专项实施方案的通知》(宁建［］号)文件要求执行。八、乙方项目负责人：九、付款办法：.工程预付款：/。.工程进度款支付方式和时间：工程进度款支付方式和时间：工程施工完成后支付合同价的%，余款等竣工验收合格并结算审核后，扣除结算价%的质量保修金外一次性付清(不计息)。十、暂列金额：合同当事人关于暂列金额使用的约定：不可预见费由业主掌握使用，将用于由于招标人条件变化而引起的设计变更等项支付。不可预见费的使用必须按照有关核价办法进行核定并经招标人批准后才能使用，承包人无权自行决定。十一、变更：.变更权合同履行过程中发生工程变更的，工程变更权限按以下文件执行：《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改〔〕号）和发包人内部工程变更管理办法。.变更程序合同履行过程中发生工程变更的，工程变更按《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改〔〕号）和发包人内部工程管理办法规定的程序办理。十二、工程结算：、本合同价款采用可调总价，固定单价方式确定，工程量按实结算。、结算价确定办法：（）按《浙江省建设工程计价规则()版》、《浙江省建筑工程预算定额()版》、《浙江省安装工程预算定额()版》、《浙江省市政工程预算定额》（）、《浙江省施工费用定额()版》及相关补充定额。取费标准按相应工程三类工程取费(弹性费率取中值)，其中相应费率按浙建站定［］号文件、发展改革委转发《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（甬发改投资[]号）执行，民工工伤保险费按甬发改投资［］号文件调整。（）在合同履行过程中，主要材料价格波动超过一定幅度，按照招标编制预算时的信息价与合同工期前%月份工程造价管理机构发布的相应市场信息价的算术平均值相比较，如涨跌幅度在%以内的，不予调整，由承包人自负盈亏；若涨幅高于%，则高于%以上部分由业主全额承担；若跌幅超出%，则超出%以上部分由业主全部扣回。因发包人或承包人原因延误工期，延误期内发生材料价格波动或政策性调价，则按有关工程造价政策承担各自的责任。其发生的价差，只计取价差和税金，不计取其他任何费用。（注：预算材料价格按照《宁波市造价信息》和《浙江省造价信息》年第期价格计算，无以上市场信息价的材料按市场调研价或暂定价计算）。（）特殊材料、暂定价按建设单位在市场调查基础上确定的签证价格结算，只计取税金，不计其他任何费用，不下浮。（）因非承包人原因引起的工程量偏差，该项工程量变化幅度在%（含%）以内的，应执行合同原有的综合单价；当工程量增加%以上时，其增加部分工程量（指超过%以上部分）的综合单价由承包人按合同约定(招标文件)的计价依据并取费结合《宁海县政府投资建设工程造价管理办法》(宁发改［］号)文件按招标文件约定下浮率（下浮%）组价后提出，经发包人确认后调整；当工程量减少%以上时，减少后剩余部分工程量(指超过%以上部分)的综合单价由承包人按合同约定(招标文件)的计价依据并取费结合《宁海县政府投资建设工程造价管理办法》(宁发改［］号)文件按招标文件约定下浮率（下浮%）组价后提出，经发包人确认后调整。与原招标文件提供的综合单价进行比较，不论原报价高于或低于重新确定的综合单价，均按重新确定的综合单价扣除结算。[工程类别：按相应工程三类工程取费，执行《浙江省建设工程施工费用定额（版）》规定，弹性费率按中值计取。其中相应费率按浙建站定［］号文件、发展改革委转发《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（甬发改投资[]号）执行，民工工伤保险费按甬发改投资［］号。]［减少后剩余部分工程量是指工程量减少超过%以上部分。例：原清单某项工程量为m，①实际结算工程量为m，即减少超过%以上部份工程量m；②实际结算工程量零，即减少超过%工程量为m。］（）因施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符、分部分项工程量清单项目缺项(或漏项)、非承包人原因的工程变更等，引起新的工程项目，其相应的综合单价按以下方法确定：①已标价工程量清单中存在适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中不存在适用单价但存在与变更工程类似项目价格的，可以参照类似项目的单价；如某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；③已标价工程量清单中不存在适用的价格也没有类似的变更工程项目价格的(一般指新增项目)，则由承包人按照变更工程资料、合同约定或者招标文件采用的计价依据、取费类别结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［］号)文件按招标文件约定下浮率（下浮%）组价后提出，经发包人确认后调整。[工程类别：按相应工程三类工程取费，执行《浙江省建设工程施工费用定额（版）》规定，弹性费率按中值计取。]、承包人必须按照招标人提供的施工图纸中的项目内容进行施工，工程量以实际完成为准，按实结算。、实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。、未尽事宜按有关最新文件执行。十二、材料采购：本工程承包范围所用的一般材料原则上由承包人负责采购供应，材料必须按照设计和规范要求，并提供产品合格证明、准用证、复试报告。在材料到货前通知发包人代表验收，对于原认可样品质量规格不符的产品发包人代表可以拒绝验收，由承包人按发包人代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用工期不予顺延。发包人不能按时到场验收，事后发生材料设备不符合原认可要求，仍由承包人修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期则相应顺延。发包人保留对本工程全部进场材料的检验认可权。十三、竣工验收．当本工程满足以下条件时，承包人可向发包人提交竣工验收报告，要求验收工程：①本工程已按合同规定的全部内容完成；②圆满地通过了各单项工程的检查和验收；③有经审核后完整的竣工资料。．本工程竣工经承包人初步验收合格后，应向发包人及时提出书面申请验收报告，待发包人组织验收通过后，方能作为最终验收合格。十四、质量保修金与保修.质量保证金本工程质量保证金为经审定的工程结算造价的%，在工程竣工结算时发包人在合同尾款中一次性扣留。．质量保修金的退还发包人应按约定退还质量保证金，质量保修期为年，进入保修期后，如未发生保修责任事件，退回保修金；如发生保修事件，退回保修金时间顺延一个月。保修期内保修金不计息。.修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：小时内(含小时)。.工程保修期为：本项目工程保修期为年；保修期从竣工验收合格之日起计算。承包人的工程保修内容以本工程的发包内容为准。十五、履约保证金在合同签订前，承包人须向发包人提供元的履约保证金（中标价的%）。承包人完成建设工程施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，退还履约保证金（不计息）。十六、其他规定：.实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。．乙方应于合同签订后个工作日内、工程开工前向甲方提供开工报告。若乙方未按此规定执行，甲方可以推迟付款时间。．乙方未按上报给甲方的工程进度报表施工，又不向甲方及时汇报和作出合理解释，应承担违约责任并支付给甲方违约金元（合同价的%），甲方可从应向中标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款。在甲方同意的前提下，乙方可以根据实际情况书面调整工程进度，但施工总工期不得超过投标工期。．乙方在工程竣工验收合格后必须及时提交相应施工资料，施工资料应按系统、规范、有序的原则和立卷归档的基本要求装订，经甲方审核后装订成册，一式两份。施工资料作为甲方支付工程款的必要条件之一。．乙方不得将本工程转包，在施工过程中如发现工程转包或未经甲方同意进行发包，甲方有权终止合同。．发生下列情况之一的由承包人承担违约责任，发包人有权中止承包合同。发包人可视情况没收部分或全部工程履约保证金：未履行质量、安全承诺的、由于施工单位延误合同工期的。．争议解决：有关在履行合同中产生的争议，双方应友好协商解决。协商达不成一致意见的，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。．本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。．本协议本合同正本一式二份，副本五份；正本甲乙双方各执壹份，副本双方各执贰份，送宁海县桥头胡街道公共资源交易中心一份。发包人(公章)： 承包人(签字)：法定代表人法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日日期：年月日

第三节工程项目廉政合同项目名称：宁海县黄坛镇澄深村生态厕所改造工程发包人(以下称甲方)：宁海县黄坛镇澄深村股份经济合作社中包人(以下称乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行本项目发包承包双方签订的(施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反