铁路扩建工程围挡施工协议

铁路扩建工程围挡施工协议合同编号：__________甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.甲方是铁路扩建工程的业主，负责工程的策划、组织、实施和管理；2.乙方是具有资质的施工单位，愿意承担铁路扩建工程围挡施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，达成本协议。第一条施工内容1.1乙方负责铁路扩建工程所需的围挡施工，包括围挡的搭建、拆除及维护等工作。1.2乙方应按照甲方的要求，确保围挡施工的质量和进度，同时保证施工安全。第二条施工期限2.1乙方的施工期限为______年______月______日至______年______月______日。2.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第三条施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和标准进行施工，确保围挡的稳定、安全、美观。3.2乙方应提供合格的施工材料，并保证施工过程中不出现质量问题。3.3乙方在施工过程中应接受甲方的监督和检查，对甲方的意见和建议及时进行整改。第四条安全生产4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工过程中的安全生产。4.2乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级领导和员工的安全生产职责。4.3乙方应定期进行安全生产培训和演练，提高施工人员的安全意识和应急能力。第五条费用结算5.1乙方的施工费用为人民币______元（大写：____________________元整）。5.2甲方应按照本协议约定的付款进度，向乙方支付施工费用。5.3乙方应提供正规发票，甲方按照财务规定进行报销。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。6.2甲方如未按照约定支付施工费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的______%。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：_____________乙方代表（签名）：_____________签订日期：________________一、附件列表：1.铁路扩建工程围挡施工设计方案2.施工进度计划3.安全生产措施及应急预案4.乙方资质证明文件5.施工材料合格证明文件6.施工人员名单及资质证明7.安全生产培训及演练记录8.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务，包括但不限于施工质量不符合要求、施工进度严重滞后。2.甲方未按照约定支付施工费用，包括但不限于延迟付款、拒付款项。3.双方未履行安全生产义务，导致安全事故发生。4.乙方使用不合格材料或施工工艺，导致工程质量问题。5.乙方未按照约定提供施工人员名单及资质证明。6.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等。三、法律名词及解释：1.甲方：指铁路扩建工程的业主。2.乙方：指承担铁路扩建工程围挡施工任务的施工单位。3.施工质量：指围挡工程的稳定性、安全性、美观性等满足约定标准的情况。4.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员生命财产安全的状态。5.违约金：指一方未履行合同义务，应向另一方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按照约定时间支付款项，应向对方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：及时沟通原因，调整施工计划，增派施工人员或延长施工期限。2.施工质量问题：立即停工整改，重新施工，直至满足质量要求。3.安全生产事故：立即启动应急预案，救治伤员，排查事故原因，加强安全管理。4.付款纠纷：查看合同条款，提供相关凭证，协商解决或通过法律途径解决。5.合同争议：友好协商解决，如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所