国际铁路园精装房施工合同

国际铁路园精装房施工合同合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为国际铁路园精装房项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将国际铁路园精装房项目的施工任务委托给乙方一事，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：国际铁路园精装房项目1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（详细规模）1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等施工任务。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写（金额）。2.2合同价格构成：包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格的调整：双方同意，如因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格发生变动，可按照双方约定的方式进行调整。三、合同工期3.1工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。3.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按照约定向甲方支付违约金。四、质量与验收4.1乙方应严格按照国家及行业相关规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收：甲方组织验收，乙方应予以配合。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。五、支付方式5.1甲方根据工程进度，按照双方约定的比例支付工程款。5.2甲方支付的工程款，乙方应出具相应的税务发票。六、违约责任6.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：____年____月____日一、附件列表：1.国际铁路园精装房项目施工设计图纸2.工程量清单3.材料供应合同4.施工人员名单及资质证书5.工程质量检测报告6.工程进度计划表7.付款申请表8.违约金计算公式9.争议解决机构的相关文件10.税务发票及支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.乙方未按照约定的质量标准完成工程，认定为违约行为。3.乙方未按照约定的合同价格完成工程，认定为违约行为。4.甲方未按照约定的付款时间支付工程款，认定为违约行为。5.甲方未按照约定的工程内容进行验收，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指国际铁路园精装房项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.违约金：指一方违反合同约定所需支付的赔偿金。5.工程验收：指甲方对乙方完成工程的质量、进度、安全等方面进行的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定整改措施并尽快整改。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。3.工程款支付问题：乙方应按照约定的工程进度提供相关支付凭证，甲方按照约定时间支付工程款。4.争议解决：双方可先进行友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.国际铁路园精装房项目的施工任务委托。2.乙方按照约定完成工程，并确保工程质量、进度、安全等方面。