水利枢纽建设施工总承包协议

水利枢纽建设施工总承包协议合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商具备施工总承包资质，愿意承担本项目的施工任务；3.双方经过友好协商，就本项目的施工总承包事宜达成一致。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：（1）本项目施工图设计及施工期间的设计变更；（2）本项目的土建工程、安装工程、装修工程及其他附属工程；（3）本项目施工所需的临时设施建设及拆除；（4）本项目施工期间的环境保护、安全生产管理；（5）本项目施工所需的材料采购、设备租赁等。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总价款的____%。2.3剩余合同价款，业主应在工程验收合格后____个工作日内支付。2.4承包商应按照合同约定，向业主提供合法、有效的税务发票。第三条工期3.1承包商应在本合同约定的工期内完成本项目全部施工任务。3.2工期延误：如承包商原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的____%。第四条工程质量与验收4.1承包商应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合设计文件及技术规范要求。4.2工程验收：本项目完成后，承包商应按照业主要求组织验收。验收合格的，业主予以接收；验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并重新组织验收。4.3质量保修：本项目验收合格后，承包商应承担____年的质量保修责任。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。5.2承包商应做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式为：按照合同总价款的____%计算。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.设计变更通知3.工程量清单4.材料采购清单5.设备租赁合同6.税务发票7.安全生产管理措施8.环境保护措施二、违约行为及认定：1.工期延误：指承包商未按照合同约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合要求：指工程实物及施工过程未达到合同约定的质量标准。3.安全生产管理不善：指承包商未按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工安全管理。4.环境保护措施未落实：指承包商未做好施工现场的环境保护工作，导致环境污染或影响。5.未按约定期限支付款项：指业主未按合同约定时间向承包商支付合同价款或承包商未按约定时间向业主提供税务发票。三、法律名词及解释：1.施工总承包：指业主将工程项目的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作发包给一家承包商，由承包商负责组织和管理整个工程项目的建设。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.质量保修：指承包商在工程验收合格后，按照合同约定对工程质量承担一定期限的免费维修责任。4.安全生产：指在施工过程中，采取各种措施保障工人和工程安全，防止事故发生。5.环境保护：指在施工过程中，采取各种措施保护环境，防止污染和破坏。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保各项工程进度可控，如有延误，及时与业主沟通，制定整改措施。2.工程质量不符合要求：加强质量监管，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合设计文件及技术规范要求。3.安全生产管理不善：制定并落实严格的安全生产管理制度，加强施工现场的安全培训和监督检查。4.环境保护措施未落实：制定并落实施工现场环境保护措施，加强环保意识培训，确保环境保护工作到位。5.未按约定期限支付款项：双方约定明确的支付时间，提前准备相关支付材料，确保按时