建设工程施工合同：环保设施升级

建设工程施工合同：环保设施升级合同编号：__________鉴于：1.业主为提升环保设施的性能和效果，拟对现有环保设施进行升级改造；2.承包商具备环保设施升级改造的资质和能力，愿意承担该工程的施工；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程内容：环保设施升级改造，包括但不限于：____________、____________、____________等。1.4工程规模：_____________________1.5工程总投资：_____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包含：工程设计费、材料费、施工费、设备费、调试费、验收费、质保期服务费等。2.3合同价格不包括：税金、运杂费、保险费、临时设施费、施工期间产生的其他费用等。第三条合同履行3.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，完成施工任务。3.2承包商应按照约定的工期完成工程。工程工期自开工之日起至竣工验收合格之日止。3.3业主应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。3.4双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，业主应支付剩余合同价款。第四条付款方式4.1合同签订后，业主支付合同总价款的____________%作为预付款。4.2工程进度达到约定的____________%时，业主支付合同总价款的____________%。4.3工程验收合格后，业主支付合同总价款的____________%。4.4质保期内，如工程出现质量问题，承包商负责修复，并承担相应费用。第五条违约责任5.1承包商未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期付款的____________%支付违约金。5.2业主未按照约定的付款方式支付合同价款的，应按照逾期付款的____________%支付违约金。5.3双方的其他违约行为，按照本合同约定承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________代表（签名）：_____________代表（签名）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备清单4.工程量清单5.验收标准和验收程序6.质保服务承诺7.相关法律法规和规范性文件8.支付凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.业主未按照约定的付款方式支付合同价款的，属于违约行为。3.工程质量不符合约定的，属于违约行为。4.双方的其他违约行为，按照本合同约定承担违约责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.合同总价：指合同中约定的工程完成后的总价格。4.工期：指合同中约定的工程完成的时间。5.质保期：指合同中约定的工程验收合格后，承包商提供免费维修服务的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误的问题，双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到工程质量问题，承包商应及时修复，并承担修复费用。3.遇到付款问题，双方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。4.遇到争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉