建筑工程担保中止施工合同

建筑工程担保中止施工合同合同编号：__________合同各方：甲方（发包方）：全称：______________________地址：______________________法定代表人：_________________联系方式：__________________乙方（承包方）：全称：______________________地址：______________________法定代表人：_________________联系方式：__________________鉴于：2.由于__________的原因，双方同意中止原合同的履行，并商定签订本中止施工合同，以明确双方在中止施工过程中的权利和义务；3.双方为了保障本项目的顺利进行，维护双方的合法权益，经友好协商，达成一致，签订本合同。第一条中止施工范围及内容1.1本合同中止施工的范围包括：__________1.2本合同中止施工的内容包括：__________第二条中止施工期限2.1本合同中止施工的期限自双方签署本合同之日起计算，至__________止。2.2中止施工期限届满后，如双方同意继续中止施工，应签订书面协议，明确中止施工的期限及相应的事宜。第三条中止施工期间的责任3.1甲方应按原合同的约定，向乙方支付已完成的工程价款及相应的违约金。3.2乙方应妥善保管施工现场，确保施工现场的安全，防止安全事故的发生。3.3中止施工期间，乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行必要的维护和保护，确保工程质量不受影响。3.4中止施工期间，乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料，配合甲方进行工程审计、验收等工作。第四条中止施工期间的费用4.1中止施工期间，乙方应承担的的费用包括：__________4.2中止施工期间，甲方应承担的的费用包括：__________第五条合同的解除和终止5.1本合同的解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2本合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，将施工现场交还给甲方，并承担相应的清理、整理费用。5.3本合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关工程资料的归档手续。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2本合同约定的违约金为：__________第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2本合同签订地为：__________第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.原《建筑工程施工合同》2.工程设计文件3.施工现场地形图4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.工程质量保修书9.付款凭证及发票10.相关法律法规、规范标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，属于违约行为。2.乙方未按设计文件和施工标准施工，属于违约行为。3.甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等，属于违约行为。4.乙方未按约定期限完成工程，属于违约行为。5.甲方未按约定支付违约金，属于违约行为。6.乙方未按约定提供工程资料，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：是指发包方和承包方为完成特定的建筑工程项目，明确双方权利和义务的书面协议。2.中止施工：是指在合同履行过程中，因特定原因暂停施工活动。3.违约金：是指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。4.发包方：是指承担工程建设任务的单位或个人。5.承包方：是指承担工程建设施工任务的单位或个人。6.施工合同：是指发包方和承包方为完成特定的施工项目，明确双方权利和义务的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方尽快支付工程价款，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。2.问题：乙方未按设计文件和施工标准施工。解决办法：甲方应要求乙方按照设计文件和施工标准进行施工，必要时可暂停施工，直至问题解决。3.问题：施工现场安全事故的发生。解决办法：乙方应加强施工现场安全管理，严格遵守安全生产规定，发生安全事故时及时采取措施并报告甲方。4.问题：工程质量不符合约定。解决办法：甲方应要求乙方按照工程质量保修书约定进行维修或重做，必要时可依法申请鉴定和赔偿。5.问题：合同争议的解决。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程项目因特定原因需要中止施工。2.发包