2024建设工程设计与施工合同范本

合同编号：__________合同各方：甲方（委托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________乙方（受托方）：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________鉴于甲方委托乙方进行建设工程的设计与施工，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条设计与施工要求2.1乙方应按照甲方提供的技术要求和设计标准，完成工程的设计工作，并确保设计文件的准确性和完整性。2.2乙方应按照设计文件和施工规范，组织施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制符合甲方要求。2.3乙方应承担工程验收、保修等售后服务事项。第三条合同价格3.1工程总价：__________元（大写：__________元整）。3.2付款方式：__________3.3付款条件：__________3.4工程尾款支付：工程验收合格后，甲方应在__________日内支付乙方工程尾款：__________元。第四条合同履行期限4.1设计期限：自合同签订之日起__________日内完成设计工作。4.2施工期限：自设计文件批准之日起__________日内完成施工。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成设计或施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2甲方未按约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1合同的修改、补充和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应确保合同内容的合法性。解决办法：双方应在合同签订前，对合同内容进行审查，确保符合相关法律法规的要求。2.合同双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更合同内容。解决办法：任何对合同内容的变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。3.合同双方应保护对方的商业秘密，不得泄露合同内容和双方之间的沟通信息。解决办法：双方应签订保密协议，明确规定保密内容和保密期限，并严格按照约定执行。4.合同一方未按约定履行合同义务的，另一方有权要求违约方承担违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。5.合同争议的解决应通过友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：双方应明确约定争议解决的管辖法院，以避免因管辖权争议而影响合同的履行。法律名词及名词解释：1.委托方：指聘请他人为自己或为自己所管理的单位或个人处理事务的人。解释：委托方是合同的一方，通常为工程项目的发起者和投资者。2.受托方：指接受他人委托，为他人办理事务的人。解释：受托方是合同的另一方，通常为承担设计和施工任务的单位或个人。3.设计期限：指乙方完成工程设计工作的时间。解释：设计期限是双方约定的乙方完成设计任务的期限。4.施工期限：指乙方完成工程施工的时间。解释：施工期限是双方约定的乙方完成施工任务的期限。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱。解释：违约金是违约方因未履行合同义务而应承担的违约责任的一种表现形式。6.滞纳金：指逾期支付款项的一方按照合同约定向另一方支付的金钱。解释：滞纳金是逾期付款方因未按约定时间支付款项而应承担的违约责任的一种表现形式。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。解释：争议解决是确保合同履行的重要环节，旨在维护双方的合法权益。8.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。解释：商业秘密是企业的重要资产，保护商业秘密有助于维护企业的竞争优势。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于委托方与受托方之间的设计与施工合作。补充条款：1.设计变更条款：双方约定在合同履行过程中，如因客观原因需要对设计进行变更，应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间和费用等。2.工程验收条款：明确工程验收的标准、程序、时间及验收不合格的处理方式。3.保修条款：双方约定工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限、范围和保修责任等。4.保险条款：双方约定工程保险的购买、受益人和保险费用等。5.不可抗力条款：明确不可抗力事件的范围、责任免除和后续处理方式。6.知识产权保护条款：双方约定在合同履行过程中，涉及到的知识产权归属、使用和保护等事项。附件列表：