医院锅炉劳务合同范例

医院锅炉劳务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_______医院（以下简称“医院”）

乙方（以下简称“乙方”）：_______锅炉安装维修公司（以下简称“乙方公司”）

鉴于甲方医院需要锅炉安装维修服务，乙方公司愿意提供相应的劳务，双方经友好协商，就下列事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方公司负责医院锅炉的安装、调试、维修、保养等全过程服务。

1.2乙方公司应按照甲方医院的要求，确保锅炉设备正常运行，保证医院正常医疗工作的顺利进行。

二、服务期限

2.1本合同服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方公司根据实际服务内容、工作量及市场行情，向甲方医院收取服务费用。

3.2服务费用按季度结算，甲方医院应于每个季度首月支付上季度服务费用的_______%作为预付款，剩余_______%于季度末支付。

3.3乙方公司开具合法税务发票，甲方医院凭发票支付相应款项。

四、双方权利义务

4.1甲方权利义务：

（1）提供必要的施工场地、设施及人员配合；

（2）按照合同约定支付服务费用；

（3）对乙方公司的服务进行监督，确保服务质量；

（4）对乙方公司违反合同约定或损害甲方利益的行为，有权要求乙方公司承担责任。

4.2乙方权利义务：

（1）按照合同约定提供优质、高效的服务；

（2）确保锅炉设备安全、稳定运行；

（3）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；

（4）对甲方医院的要求，应及时予以响应；

（5）因乙方原因导致锅炉设备损坏或故障，乙方应承担赔偿责任。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。

5.2违约金数额为本合同服务费用总额的_______%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方医院营业执照副本复印件；

2.乙方公司营业执照副本复印件；

3.本合同签订地相关政府管理部门批准文件。

甲方（盖章）：_______

乙方（盖章）：_______

签订日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_______医院（以下简称“医院”）

乙方（以下简称“乙方”）：_______锅炉安装维修公司（以下简称“乙方公司”）

第三方（以下简称“丙方”）：_______设备监理有限公司（以下简称“监理公司”）

鉴于甲方医院需要锅炉安装维修服务，乙方公司愿意提供相应的劳务，同时甲方医院聘请丙方作为监理公司对乙方公司的服务质量进行监督，双方经友好协商，就下列事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方公司负责医院锅炉的安装、调试、维修、保养等全过程服务。

1.2丙方作为监理公司，对乙方公司的服务进行全程监理，确保服务质量符合国家标准和甲方医院的要求。

二、服务期限

2.1本合同服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方公司根据实际服务内容、工作量及市场行情，向甲方医院收取服务费用。

3.2服务费用按季度结算，甲方医院应于每个季度首月支付上季度服务费用的_______%作为预付款，剩余_______%于季度末支付。

3.3丙方监理费用按实际监理工作量计算，由甲方医院支付。

四、甲方的权利和义务

4.1甲方权利：

（1）对乙方公司的服务进行监督，确保服务质量；

（2）对丙方监理工作进行监督，确保监理质量；

（3）在合同期内，甲方有权要求乙方公司提供设备运行数据，以供评估；

（4）如乙方公司或丙方违约，甲方有权终止合同并要求赔偿。

4.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付服务费用；

（2）提供必要的施工场地、设施及人员配合；

（3）配合乙方公司和丙方进行设备安装、调试、维修、保养等工作。

五、乙方的权利和义务

5.1乙方权利：

（1）按照合同约定收取服务费用；

（2）在合同期内，如甲方违约，乙方有权终止合同并要求赔偿。

5.2乙方义务：

（1）按照合同约定提供优质、高效的服务；

（2）确保锅炉设备安全、稳定运行；

（3）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；

（4）对甲方医院的要求，应及时予以响应。

六、丙方的权利和义务

6.1丙方权利：

（1）按照合同约定收取监理费用；

（2）在合同期内，如甲方或乙方违约，丙方有权终止合同并要求赔偿。

6.2丙方义务：

（1）对乙方公司的服务进行全程监理，确保服务质量符合国家标准和甲方医院的要求；

（2）对监理过程中发现的问题，及时通知甲方和乙方，并协助解决；

（3）确保监理工作的客观、公正、公平。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。

7.2违约金数额为本合同服务费用总额的_______%。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、第三方介入的意义和目的

10.1丙方作为监理公司，其介入有利于确保乙方公司的服务质量，保障甲方医院的权益。

10.2丙方的专业监理有助于提高工程质量和施工安全，降低风险。

十一、甲方为主导的目的和意义

11.1甲方作为医院，主导本合同有利于维护自身权益，确保锅炉设备安全、稳定运行。

11.2甲方主导有利于协调乙方和丙方的工作，确保项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_______房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）

乙方（以下简称“乙方”）：_______建筑安装工程公司（以下简称“施工方”）

第三方（以下简称“丙方”）：_______工程质量检测有限公司（以下简称“检测公司”）

鉴于甲方开发商需要住宅项目的建筑安装工程服务，乙方施工方愿意提供相应的劳务，同时甲方开发商聘请丙方作为检测公司对工程质量进行检测，双方经友好协商，就下列事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方施工方负责住宅项目的建筑安装工程，包括但不限于水电安装、管道铺设、室内装修等。

1.2丙方作为检测公司，对乙方施工的工程质量进行定期检测，确保工程质量符合国家标准和甲方开发商的要求。

二、服务期限

2.1本合同服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用及支付方式

3.1乙方施工方根据实际工程量、施工难度及市场行情，向甲方开发商提出报价，经双方协商确定最终服务费用。

3.2服务费用按工程进度分期支付，甲方开发商应在每个工程节点完成验收后支付相应比例的款项。

四、乙方的权利和义务

4.1乙方权利：

（1）根据合同约定收取服务费用；

（2）在施工过程中，如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误，乙方有权要求延长工期和调整费用；

（3）如甲方违约，乙方有权终止合同并要求赔偿。

4.2乙方义务：

（1）按照合同约定完成建筑安装工程；

（2）确保工程质量符合国家标准和甲方要求；

（3）遵守国家相关法律法规，确保施工安全；

（4）及时向甲方报告施工进度和工程质量情况。

五、丙方的权利和义务

5.1丙方权利：

（1）按照合同约定收取检测费用；

（2）对乙方施工的工程质量进行独立、公正的检测；

（3）如甲方或乙方违约，丙方有权终止检测服务并要求赔偿。

5.2丙方义务：

（1）对乙方施工的工程质量进行定期检测，确保工程质量符合国家标准和甲方要求；

（2）对检测过程中发现的问题，及时通知甲方和乙方，并协助解决；

（3）确保检测工作的客观、公正、公平。

六、甲方的权利和义务

6.1甲方权利：

（1）对乙方施工的工程质量进行监督，确保工程质量符合国家标准和自身要求；

（2）在合同期内，如乙方违约，甲方有权终止合同并要求赔偿。

6.2甲方义务：

（1）按照合同约定支付服务费用；

（2）提供必要的施工场地、设施及人员配合；

（3）配合乙方和丙方进行工程验收和质量问题处理。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。

7.2违约金数额为本合同服务费用总额的_______%。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、乙方为主导的目的