消防工程分包合同范本

消防工程分包合同范本合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为消防工程的总承包方，乙方为具有相应资质的消防工程分包商，现双方为明确双方的权利义务，就分包工程达成如下协议：一、分包工程概况1.1工程名称：____________________消防工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责消防工程的施工、设备安装、调试、验收及保修等工作。具体工程内容详见附件。二、分包范围及分包价格2.1乙方负责分包工程的全部施工内容，包括但不限于消防设施的安装、调试、验收及保修等工作。2.2乙方向甲方支付分包价格人民币（大写）：________元整（小写）：________元。分包价格包括但不限于施工费用、材料费用、人员费用、管理费用、税费等。三、合同的履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工、设备安装、调试、验收及保修等工作。3.2乙方应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规、规范标准及甲方的要求。如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。3.3乙方应严格按照甲方的施工计划、安全要求等进行施工，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的责任。3.4乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料、验收报告等。四、合同的变更和解除4.1在本合同履行过程中，如甲乙双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。4.2在本合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。5.2乙方如未按约定完成分包工程，甲方有权按约定扣除相应的违约金。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____年__月__日合同编号：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.联系人：__________4.联系电话：__________鉴于甲方为消防工程项目的发包方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方提供消防工程项目分包服务事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本合同约定的分包工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方向甲方提供分包服务，应严格按照双方确认的工程量和工程单价进行计算。2.3乙方应保证分包工程的施工质量，如因施工质量问题导致工程返工、维修等费用，由乙方承担。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的施工。3.2乙方应严格按照国家及地方消防法规、标准和设计文件要求进行施工，确保分包工程的安全、质量。3.3乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方现场管理人员的指挥。3.4乙方应承担分包工程的所有税收、费用等，与甲方无关。第四条付款及结算4.1本合同分包工程价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__%；（2）分包工程进度达到__%，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）分包工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，待质保期结束后支付。4.2乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的税务发票。4.3乙方在收到甲方付款后，应向甲方提供相应的工程进度报告和验收资料。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为分包工程总价款的__%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。5.3乙方施工过程中，若发生安全事故、质量问题等，由乙方承担全部责任。第六条争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。6.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：2.乙方具备消防工程分包的资质和能力；3.甲方愿意将消防工程分包给乙方施工；4.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、分包范围及内容2.1乙方分包范围包括：____________________2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的设计、施工、验收等工作。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。3.2甲方支付乙方的款项，按照双方约定的进度支付。具体支付方式如下：（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%后，甲方支付乙方合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__%。3.3甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的发票。四、工期4.1乙方应按照甲方的要求，确保分包工程在__年__月__日前竣工。4.2乙方如因特殊情况需要延期，应提前__天向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。五、质量及验收5.1乙方应严格按照国家消防技术规范和甲方的要求，保证分包工程的质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直到验收合格为止。5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的款项。六、保密条款6.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程验收合格之日起__年止。七、违约责任7.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。八、争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________法定代表人（或授权代表）：________法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.分包合同2.工程设计图纸3.施工方案4.工程量清单5.工程预算6.施工进度计划7.验收标准和方法8.质保协议9.安全事故应急预案10.税务发票及相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。3.乙方施工过程中发生安全事故、质量问题等，视为违约。4.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包商：指承担分包工程的单位或个人。2.甲方：指消防工程项目的发包方。3.乙方：指提供消防工程项目分包服务的单位或个人。4.合同履行：指合同双方按照约定完成各自义务的行为。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的不准时支付的违约金。7.质保期：指分包工程验收合格后，乙方对分包工程提供保修服务的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照设计文件和施工标准进行施工，发现质量问题及时整改。3.工程款项支付问题：甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如需延期支付，应与乙方协商一致。4.安全事故发生：乙方应立即启动安全事故应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向约定的仲裁委员会申请仲裁。五、所有应用场景：1.适用于消防工程项目分包合同的签订。2.适用于分包商向甲方提供消防工程项目分包服务。3.适用于甲方对分包工程的施工进度、质量、安全等进行监督管理。4.适用于乙方按约定期限和质量要求完成分包工程，并获取工程款项。5.适用于双方在合同履行过程中产生的争议解决。一、附件列表：1.分包工程概况详细说明2.工程设计图纸和技术规范3.分包价格明细表4.施工计划和时间表5.安全要求和措施文件6.工程资料和验收报告模板7.违约金计算公式和依据二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成分包工程2.乙方分包工程质量不符合要求3.乙方未按照甲方的施工计划和安全要求进行施工4.乙方提供的工程资料和验收报告不真实或不符合要求5.乙方在施工过程中发生安全事故或未采取必要的安全措施6.乙方未按照约定支付分包价格或迟延支付7.乙方违反合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.消防工程：指用于火灾预防和灭火救援的工程，包括消防设施、消防器材、消防通道等。2.分包商：指具有相应资质的企业或个人，承担总包商委托的某一部分工程的施工任务。3.总包商：指承担整个工程建设的全部或主要施工任务，并负责整个工程的质量、安全、进度等。4.分包合同：指总包商与分包商之间签订的，明确双方权利义务的合同。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如出现延误，应立即通知甲方，并采取措施加快进度。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复费用并承担相应责任。3.安全问题：乙方应严格遵守安全规定，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止类似事故的再次发生。4.合同变更或解除：双方应签订书面协议，明确变更或解除合同的内容和条件，并经双方盖章确认。5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的消防工程分包。2.适用于消防设施的安装、调试、验收及保修等工作。3.适用于具有相应资质的消防工程分包商与总包商之间的合同签订。4.适用于需要分包商按照总包商的要求和标准完成消防工程的场景。5.适用于分包商承担施工、设备安装、调试、验收及保修等工作的场景。一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.消防工程设计图纸4.消防工程预算明细表5.分包工程进度计划表6.工程验收标准及方法7.保密协议8.乙方资质证明文件9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程：指乙方在合同约定的工期内未能完成分包工程。2.工程质量不符合约定：指分包工程验收不合格，不满足国家消防技术规范和甲方要求。3.乙方泄露甲方保密信息：指乙方在合同履行过程中泄露甲方的商业秘密、技术