2024年数据中心沉井施工劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心沉井施工劳务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3数据中心沉井施工劳务的定义第二条劳务内容2.1乙方应提供的劳务服务2.2劳务服务的范围和标准2.3乙方不得转包或分包合同约定的劳务第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条工期与进度4.1合同约定的工期4.2乙方应按照约定的进度完成劳务4.3工期延误的处理第五条乙方的义务与责任5.1乙方的技术资质与人员要求5.2乙方应遵守的法律法规5.3乙方应对施工过程中的安全负责第六条甲方的义务与责任6.1甲方应提供的施工条件6.2甲方应支付的费用6.3甲方对乙方人员的管理责任第七条保密条款7.1双方应对合同内容保密7.2保密信息的范围和期限第八条争议解决8.1双方应通过友好协商解决争议8.2协商不成的，应提交仲裁机构仲裁第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条违约责任10.1双方违约的情形10.2违约责任的具体承担方式第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除后的权利义务处理第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附加条款的效力第十四条合同的份数14.1合同正本与副本的内容效力14.2合同的保管责任第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：甲方全称，地址：甲方注册地址。1.2乙方名称：乙方全称，地址：乙方注册地址。1.3数据中心沉井施工劳务的定义：本合同所称数据中心沉井施工劳务，是指乙方按照甲方的要求，在甲方提供的场地内，进行数据中心沉井的施工活动，包括但不限于沉井的设计、施工、验收等。第二条劳务内容2.1乙方应提供的劳务服务：乙方应按照甲方的要求，完成数据中心沉井的施工活动，包括但不限于施工方案的制定、施工进度的控制、施工质量的保证等。2.2劳务服务的范围和标准：乙方应按照甲方的要求，完成数据中心沉井的施工活动，并符合甲方提供的技术要求和质量标准。2.3乙方不得转包或分包合同约定的劳务：乙方不得将本合同约定的劳务转包或分包给第三方。第三条合同价格与支付3.1合同总价：本合同的劳务费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），乙方完成本合同约定的劳务后，甲方应按照本合同约定的支付方式支付合同总价。3.2支付方式：甲方支付合同总价的方式为银行转账，乙方提供等额的发票。3.3支付时间表：甲方应在乙方完成本合同约定的劳务后X日内，支付合同总价。第四条工期与进度4.1合同约定的工期：乙方应在合同签订后X日内完成本合同约定的劳务。4.2乙方应按照约定的进度完成劳务：乙方应按照甲方的要求，制定施工进度计划，并按照计划完成施工活动。4.3工期延误的处理：如乙方因故不能按照约定的进度完成劳务，应提前X天通知甲方，并采取措施尽快恢复施工。如乙方的工期延误导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条乙方的义务与责任5.1乙方的技术资质与人员要求：乙方应具备完成本合同约定的劳务所必需的技术资质和人员，并提供相应的证明材料。5.2乙方应遵守的法律法规：乙方应遵守我国有关的法律、法规和政策，并严格按照甲方的要求进行施工活动。5.3乙方应对施工过程中的安全负责：乙方应严格按照有关的安全规定进行施工，并采取必要的措施保障施工过程中的人员安全。第六条甲方的义务与责任6.1甲方应提供的施工条件：甲方应提供完成数据中心沉井施工所必需的场地、水源、电源等施工条件。6.2甲方应支付的费用：甲方应按照本合同的约定支付乙方完成劳务所需的费用，包括但不限于劳务费、材料费、人员伤亡赔偿费等。6.3甲方对乙方人员的管理责任：甲方应对乙方在施工过程中的人员进行管理，确保乙方的人员遵守甲方的规章制度，并按照甲方的要求进行施工活动。第七条保密条款7.1双方应对合同内容保密：双方应对本合同的内容、签订过程、履行情况等信息保密，未经对方的书面同意，不得向第三方披露。7.2保密信息的范围和期限：保密信息范围包括本合同的所有内容、双方的商业秘密以及与合同履行有关的其他信息。保密期限为本合同签订之日起至合同履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方应通过友好协商解决争议：在合同履行过程中，双方发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。8.2协商不成的，应提交仲裁机构仲裁：如果双方在争议发生后X日内未能通过协商解决，任何一方均有权将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件：合同的变更需经双方协商一致，并书面确认。9.2合同解除的条件：合同解除需符合我国《合同法》的相关规定，并经双方协商一致，书面确认。第十条违约责任10.1双方违约的情形：双方如违反合同的约定，应承担违约责任。10.2违约责任的具体承担方式：违约方应承担对方因违约所造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理：如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件：合同履行完毕，双方的权利义务全部履行完毕，本合同即终止。12.3合同解除后的权利义务处理：合同解除后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，包括退还甲方已支付的但未实际发生的费用，以及承担因解除合同给甲方造成的直接经济损失。第十三条其他条款13.1双方约定的其他事项：双方可以在合同中约定其他事项，包括但不限于知识产权保护、保密、商业信誉保障等。13.2附加条款的效力：附加条款与本合同具有同等法律效力，双方应严格遵守。第十四条合同的份数14.1合同正本与副本的内容效力：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。14.2合同的保管责任：双方均应妥善保管本合同，未经对方同意，不得对外公开。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入：本合同所称第三方介入，是指在甲乙双方履行合同过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、政府部门、专业机构等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于参与数据中心沉井施工的工程师、设计师、技术顾问、分包商、供应商、检测机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序：甲乙双方应在合同中明确第三方介入的程序，包括第三方介入的时间、方式、责任等。2.2第三方介入的条件：第三方介入应符合国家相关法律法规的规定，以及甲乙双方的约定。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方介入的权利：第三方有权根据合同约定，参与甲乙双方履行合同的过程，并对甲乙双方的履行情况进行监督。3.2第三方介入的义务：第三方应遵守国家法律法规，以及甲乙双方的约定，按照合同约定的职责履行相应的义务。第四条第三方介入的责任限额4.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同约定的范围、性质、金额等因素确定。4.2第三方责任限额的调整：如合同履行过程中发生特殊情况，需要调整第三方责任限额的，甲乙双方应协商一致，并书面确认。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约的情形：第三方如违反合同的约定，应承担违约责任。5.2第三方违约责任的具体承担方式：第三方应承担因违约所造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方争议的解决：第三方与甲乙双方发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。6.2协商不成的，应提交仲裁机构仲裁：如果第三方争议发生后X日内未能通过协商解决，任何一方均有权将争议提交我国仲裁委员会进行仲裁。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1合同变更的条件：合同的变更需经甲乙双方协商一致，并书面确认。7.2合同解除的条件：合同解除需符合我国《合同法》的相关规定，并经甲乙双方协商一致，书面确认。第八条第三方介入的其他条款8.1双方约定的其他事项：双方可以在合同中约定其他事项，包括但不限于第三方介入的具体职责、权益保障等。8.2附加条款的效力：附加条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方及第三方均应严格遵守。第九条第三方介入的合同份数9.1合同正本与副本的内容效力：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，三份合同具有同等法律效力。9.2合同的保管责任：甲乙双方及第三方均应妥善保管本合同，未经对方同意，不得对外公开。第十条第三方介入的生效、终止与解除10.1合同的生效条件：本合同自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件：合同履行完毕，甲乙双方及第三方的权利义务全部履行完毕，本合同即终止。10.3合同解除后的权利义务处理：合同解除后，第三方应按照甲乙双方的要求，办理相关手续，包括退还已支付的但未实际发生的费用，以及承担因解除合同给甲乙双方造成的直接经济损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明附件2：施工方案和技术规格书附件3：施工进度计划附件4：施工安全措施方案附件5：乙方人员名单和资质证书附件6：材料和设备清单附件7：质量检验标准和方法附件8：合同价款支付凭证附件9：违约金计算公式附件10：不可抗力事件证明文件附件11：合同变更和解除的书面协议附件12：争议解决的仲裁协议附件13：第三方介入的确认函附件14：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件1：合同主体资质证明要求：提供甲乙双方及其参与施工的主要人员的资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、专业技术资格证书等。附件2：施工方案和技术规格书要求：详细描述施工过程的具体步骤、技术要求、施工方法、材料规格等，并提供相关的图纸和设计文件。附件3：施工进度计划要求：明确施工的起始日期、预计完成日期以及各个关键节点的完成时间，并提供进度计划的详细说明。附件4：施工安全措施方案要求：提供施工过程中的安全措施计划，包括安全管理体系、安全防护设施、应急预案等。附件5：乙方人员名单和资质证书要求：提供乙方参与施工的全体人员名单及其相应的专业技术资格证书或上岗证。附件6：材料和设备清单要求：列出施工过程中所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等信息。附件7：质量检验标准和方法要求：明确施工质量的检验标准和方法，包括检验的项目、频率、合格标准等。附件8：合同价款支付凭证要求：提供合同价款的支付凭证，包括银行转账凭证、发票等。附件9：违约金计算公式要求：提供违约金的计算公式，明确违约金的计算方法和计算基数。附件10：不可抗力事件证明文件要求：在发生不可抗力事件时，提供相关的证明文件，如政府公告、媒体报道等。附件11：合同变更和解除的书面协议要求：在合同变更或解除时，提供双方签署的书面协议。附件12：争议解决的仲裁协议要求：提供双方签署的争议解决仲裁协议，明确仲裁机构的选择和仲裁程序。附件13：第三方介入的确认函要求：第三方介入时，提供第三方出具的确认函，明确第三方的职责和权利。附件14：合同履行过程中的其他重要文件要求：提供合同履行过程中产生的其他重要文件，如会议纪要、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.甲方未提供施工所需的环境和条件。3.乙方未按约定时间完成施工。4.乙方未达到约定的施工质量标准。5.乙方转包或分包合同约定的劳务。6.第三方未按约定履行其职责。责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款的，应支付违约金，违约金计算方式见附件9。2.甲方未提供施工所需环境和条件的，应承担由此导致乙方损失的责任。3.乙方未按约定时间完成施工的，应支付违约金，违约金计算方式见附件9。4.乙方未达到约定质量标准的，应重新施工或支付违约金，违约金计算方式见附件9。5.乙方转包或分包合同约定的劳务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式见附件9。