版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年新修订:建筑工地配电安装协议本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方名称与代表1.2乙方名称与代表1.3丙方名称与代表1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程时间表第三条配电安装内容3.1配电系统设计3.2配电设备供应3.3配电安装施工3.4配电系统调试3.5配电系统验收第四条配电安装标准与要求4.1配电设备标准4.2配电安装工艺要求4.3配电安全规范4.4环境保护要求第五条合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整条件5.3付款方式与时间表5.4发票开具与税务第六条工期与进度6.1工期承诺6.2进度计划与报告6.3工期延误责任6.4提前完成奖励第七条质量保证与售后服务7.1质量标准7.2质量保证期限7.3售后服务承诺7.4质量问题处理第八条安全生产与责任8.1安全生产措施8.2安全事故处理8.3责任归属原则8.4保险要求第九条保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务与期限9.3违约泄露责任9.4例外情况第十条争议解决10.1协商解决10.2调解组织10.3仲裁协议10.4法律诉讼第十一条合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更与解除的程序11.4变更与解除后的责任处理第十二条违约责任12.1违约行为12.2违约责任判定12.3违约赔偿12.4违约解除合同第十三条一般条款13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同的转让13.4合同的终止13.5不可抗力第十四条附则14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改与替代14.4合同解除与废止第一部分:合同如下:第一条合同主体与定义1.4术语定义:1.4.1配电系统:指为满足施工现场电力需求而设计的供电系统,包括变压器、配电柜、线路、开关等设备及配套设施。1.4.2工期:指合同约定的乙方完成配电安装工程的时间段,自工程开工之日起至工程竣工交付日止。1.4.3合同总价:指乙方按照本合同约定完成的配电安装工程的总费用,包括工程设计、设备供应、安装施工、调试、验收等全部费用。第二条工程概况2.1工程名称:建筑工地配电安装工程2.2工程地点:市区街道号建筑工地2.3工程规模:根据甲方提供的建筑工地用电需求及相关图纸,设计合适的配电系统2.4工程时间表:2.4.1工程开工日期:年月日2.4.2工程竣工日期:年月日第三条配电安装内容3.1配电系统设计:乙方根据甲方提供的用电需求及场地条件,进行配电系统设计,并提供设计方案、施工图纸等相关资料。3.2配电设备供应:乙方负责提供配电系统中所需的全部设备,包括变压器、配电柜、线路、开关等,并确保设备质量符合国家相关标准。3.3配电安装施工:乙方按照设计方案和施工图纸,进行配电系统的安装施工,包括设备安装、线路布设、接线等,并确保施工质量符合国家相关标准。3.4配电系统调试:乙方在配电系统安装完成后进行系统调试,确保系统运行稳定、安全可靠。3.5配电系统验收:在配电系统调试合格后,由甲方、乙方、丙方共同进行验收,确认工程质量符合合同约定及国家相关标准。第四条配电安装标准与要求4.1配电设备标准:乙方提供的配电设备应符合国家相关标准及行业规范,具备相关认证证书。4.2配电安装工艺要求:乙方应按照国家相关标准和行业规范进行配电安装施工,确保施工质量。4.3配电安全规范:乙方应遵守国家相关法律法规,严格执行配电安全规范,确保施工现场的安全。4.4环境保护要求:乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规,采取有效措施减少对环境的影响。第五条合同价格与支付5.1合同总价:本合同总价定为人民币元整(大写:人民币元整),其中包括配电系统设计费、设备供应费、安装施工费、调试费、验收费等全部费用。5.2价格调整条件:合同执行过程中,如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素,导致合同总价发生变动,双方可协商调整合同价格。5.3付款方式与时间表:5.3.1甲方应在合同签订后七个工作日内,向乙方支付合同总价的30%作为预付款。5.3.2乙方在工程进度达到约定的阶段性目标后,可向甲方申请支付相应进度款项。5.3.3工程验收合格后,甲方应在七个工作日内向乙方支付剩余的合同总价。5.4发票开具与税务:乙方应向甲方开具符合国家税务法规的正规发票,甲方按约定时间支付款项。第六条工期与进度6.1工期承诺:乙方承诺按照本合同约定的工期完成配电安装工程。6.2进度计划与报告:乙方应按月向甲方提交工程进度报告,并按照甲方要求进行调整。6.3工期延误责任:如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。6.4提前完成奖励:如乙方提前完成工程,甲方可视情况给予乙方提前完成奖励。第八条安全生产与责任8.1安全生产措施:乙方应制定并落实配电安装工程的安全生产措施,确保施工现场的安全。8.2安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方和丙方,并按照甲方和丙方的要求进行处理。8.3责任归属原则:因乙方原因导致的安全事故,责任由乙方承担;因甲方原因导致的安全事故,责任由甲方承担。8.4保险要求:乙方应购买建筑工程意外伤害保险,并将保险单复印件提交给甲方和丙方备案。第九条保密条款9.1保密信息范围:本合同涉及的双方商业秘密、技术资料、施工现场情况等。9.2保密义务与期限:乙方应对保密信息保密,未经甲方同意不得泄露给第三方,保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约泄露责任:如乙方泄露保密信息,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。9.4例外情况:法律、法规规定或者双方另有约定的情况除外。第十条争议解决10.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解组织:如协商不成,可向甲方所在地的调解组织申请调解。10.3仲裁协议:如调解不成,双方可按照约定向乙方所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律诉讼:如仲裁不成,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1变更条件:合同履行过程中,如因特殊情况需要变更合同,双方可协商一致进行变更。11.2解除条件:合同履行过程中,如因不可抗力或者其他特殊情况导致合同无法履行,双方可协商一致解除合同。11.3变更与解除的程序:变更或解除合同应书面协议,并由双方签字盖章确认。11.4变更与解除后的责任处理:变更或解除合同后,双方应按照协议约定的方式处理后续事宜。第十二条违约责任12.1违约行为:乙方未按照合同约定完成工程、甲方未按照约定支付款项等。12.2违约责任判定:违约方应承担违约责任,具体责任按照本合同约定的方式判定。12.3违约赔偿:违约方应赔偿因违约给对方造成的损失,包括但不限于直接经济损失、利息损失、违约金等。12.4违约解除合同:一方违约严重,导致合同无法履行,另一方有权解除合同,并追究违约方的法律责任。第十三条一般条款13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限:本合同期限自合同生效之日起至合同约定的事务全部履行完毕之日止。13.3合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.4合同的终止:合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。13.5不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商一致,根据情况部分或者全部免除责任。第十四条附则14.1合同附件:本合同附件包括合同履行过程中双方确认的文件、图纸、技术要求等。14.2补充协议:双方可以在合同履行过程中签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改与替代:本合同的任何修改或替代都应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。14.4合同解除与废止:本合同在履行完毕或者双方协商一致解除和废止后,即失去效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方:指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方、保险公司等。第二条第三方介入的条件和程序2.1条件:当本合同履行过程中需要第三方介入时,甲方、乙方应共同协商确定第三方的介入条件和程序。2.2程序:甲方、乙方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任,并提交给双方备案。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照书面协议的约定,履行其职责,并保证其提供的服务或产品的质量。3.2第三方应遵守国家相关法律法规,严格执行合同约定的技术标准和安全规范。3.3第三方对其提供的服务或产品负责,并承担因自身原因导致的责任和损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方独立签订合同,其权利义务关系仅对合同双方有效,不影响甲乙双方之间的权利义务。4.2甲方、乙方应尊重第三方的独立权利,不得干涉第三方的正常经营活动。第五条第三方责任限额5.1第三方应承担的责任和损失,包括但不限于因第三方原因导致的安全事故、质量问题、延误工期等。5.2甲乙双方应与第三方协商确定责任限额,并在书面协议中明确。5.3如第三方未能履行其义务或导致甲方、乙方损失,甲方、乙方有权向第三方追偿。第六条第三方介入对合同其他各方的影响6.1第三方介入不影响本合同的履行,甲方、乙方应继续按照本合同的约定履行各自的义务。6.2第三方介入不影响本合同争议的解决,如发生争议,双方应通过协商解决,协商不成可按照本合同约定的争议解决方式进行。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更:如因特殊情况需要变更第三方,甲方、乙方应协商一致,并与第三方签订书面变更协议。7.2第三方介入的解除:如因不可抗力或其他特殊情况导致第三方无法继续履行其义务,甲方、乙方应协商一致,并与第三方签订书面解除协议。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲方、乙方的划分:第三方介入时,甲方、乙方仍为本合同的双方,第三方仅为合同的履行主体之一。8.2第三方与中介方的划分:中介方作为介绍方,负责介绍合同双方,而第三方作为履行方,负责实际履行合同义务。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违约:如第三方未能按照书面协议的约定履行其义务,第三方应承担违约责任,赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。9.2甲方、乙方与第三方之间的纠纷解决:如甲方、乙方与第三方发生纠纷,双方应通过协商解决,协商不成可按照本合同约定的争议解决方式进行。第十条第三方介入的保险要求10.1第三方应购买与其履行合同义务相关的保险,并将保险单复印件提交给甲方、乙方备案。10.2第三方在保险有效期内发生保险事故,第三方应按照保险合同的约定向甲方、乙方承担赔偿责任。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方应对本合同涉及的甲方、乙方商业秘密、技术资料等保密,未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。11.2第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。第十二条第三方介入后的合同修改和替代12.1本合同的修改和替代:如第三方介入导致本合同需要修改或替代,甲方、乙方应协商一致,并签订书面修改或替代协议。12.2第三方与甲方、乙方的约定:第三方介入后的修改或替代协议应明确第三方与甲方、乙方的权利、义务关系。第十三条第三方介入的终止和废止13.1第三方介入的终止:如第三方未能按照书面协议的约定履行其义务,甲方、乙方有权终止第三方介入。13.2第三方介入的废止:如因不可抗力或其他特殊情况导致第三方无法继续履行其义务,甲方、乙方有权废止第三方介入。第十四条第三方介入的效力14.1本合同第三方介入的修正条款自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同第三方介入的修正条款与本第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同本合同的主体内容,包括合同主体、工程概况、配电安装内容、合同价格与支付等条款。2.合同附件:包括双方签订的补充协议、第三方介入协议、保险单复印件、技术标准、安全规范等。3.设计方案:乙方提供的配电系统设计方案,包括设计图纸、技术参数、设备选型等。4.施工图纸:乙方提供的配电系统施工图纸,包括线路布设、设备安装位置等。5.进度计划:乙方提交的配电系统安装工程进度计划,包括各阶段完成时间、责任主体等。6.安全生产措施:乙方制定的配电系统安装工程施工安全生产措施。7.安全事故应急预案:乙方制定的配电系统安装工程施工安全事故应急预案。8.配电系统调试报告:乙方提交的配电系统调试报告,包括调试结果、问题及解决方案等。9.配电系统验收报告:甲方、乙方、丙方共同签署的配电系统验收报告。10.质量保证承诺书:乙方对配电系统安装工程质量的承诺书。11.售后服务承诺书:乙方对配电系统安装工程售后服务的承诺书。12.变更申请:甲方、乙方就合同变更事项提出的申请及对方答复。13.解除合同申请书:甲方、乙方就合同解除事项提出的申请及对方答复。14.争议解决申请书:甲方、乙方就争议解决事项提出的申请及对方答复。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为:未按约定支付款项;未提供必要的施工条件;未履行合同约定的其他义务。责任认定:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为:未按约定完成工程;提供的设备或服务不符合约定标准;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 出租车租赁服务证明合同
- 文化用品厂劳动合同模板
- 医疗信息系统处理机房租赁合同
- 农业工程分包合同
- 热气球用电施工合同
- 云云云办公服务期合同
- 通信基站建设免责合同
- 建筑防水施工合同
- 滑雪季节车辆租赁合同范本
- 旅游景区租赁合同模板与房屋
- 某集团公司战略地图
- 《线性代数》教案完整版教案整本书全书电子教案
- 旅游管理信息系统教材课件汇总完整版ppt全套课件最全教学教程整本书电子教案全书教案合集最新课件汇编
- 三年级下册美术课件-第4课 瓜果飘香丨赣美版
- 绿电制绿氢及其综合利用技术PPT
- JJG646-2006移液器检定规程-(高清现行)
- 【课题研究】-《普通高中英语阅读课文教学研究》结题报告
- 严重精神障碍管理工作规范课件(PPT 39页)
- 羊常见普通病类型和防治
- 梁板柱同时浇筑及方案
- 沟槽开挖支护专项施工方案(46页)
评论
0/150
提交评论