2024年拆除墙体及环境保护措施劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年拆除墙体及环境保护措施劳务分包合同本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1墙体拆除1.2环境保护措施2.分包工程量及时间表2.1墙体拆除工程量2.2环境保护措施工程量2.3工程时间表3.分包价格与支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间表4.劳务人员与管理4.1劳务人员要求4.2劳务人员管理5.质量与安全5.1质量标准5.2安全措施6.违约责任6.1劳务分包方的违约责任6.2委托方的违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决地点8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同的适用法律与管辖10.1适用法律10.2管辖法院11.其他条款11.1不可抗力11.2通知与送达11.3合同的副本12.附件12.1墙体拆除工程设计文件12.2环境保护措施方案13.签字盖章页13.1劳务分包方签字盖章13.2委托方签字盖章14.合同日期第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1墙体拆除1.1.1评估墙体结构安全性1.1.2制定拆除方案1.1.3实施墙体拆除1.1.4清理拆除现场1.2环境保护措施1.2.1扬尘控制1.2.2噪音控制1.2.3废弃物处理1.2.4水质保护第二条分包工程量及时间表2.1墙体拆除工程量2.1.1墙体面积2.1.2墙体厚度2.1.3墙体材料2.2环境保护措施工程量2.2.1扬尘控制设备数量2.2.2噪音控制设备数量2.2.3废弃物处理设施规模2.3工程时间表2.3.1墙体拆除开始时间2.3.2墙体拆除结束时间2.3.3环境保护措施开始时间2.3.4环境保护措施结束时间第三条分包价格与支付3.1分包价格3.1.1墙体拆除费用3.1.2环境保护措施费用3.1.3额外工作费用3.2支付方式3.2.1预付款3.2.2进度付款3.2.3竣工付款3.3支付时间表3.3.1预付款支付时间3.3.2进度付款支付时间3.3.3竣工付款支付时间第四条劳务人员与管理4.1劳务人员要求4.1.1技能要求4.1.2经验要求4.1.3职业资格要求4.2劳务人员管理4.2.1工作分配4.2.2工作监督4.2.3培训与指导第五条质量与安全5.1质量标准5.1.1墙体拆除质量要求5.1.2环境保护措施质量要求5.2安全措施5.2.1施工现场安全防护5.2.2劳务人员安全培训5.2.3应急预案第六条违约责任6.1劳务分包方的违约责任6.1.1赔偿损失6.1.2支付违约金6.1.3承担额外费用6.2委托方的违约责任6.2.1赔偿损失6.2.2支付违约金6.2.3承担额外费用第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1调解8.1.2仲裁8.1.3诉讼8.2争议解决地点争议解决的地点应在双方约定的地点进行。如果双方没有约定，争议解决的地点应为分包方所在地。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1业务计划9.1.2客户信息9.1.3财务数据9.2保密期限双方对保密内容的保密期限应自合同签订之日起计算，至合同履行完毕后五年止。第十条合同的适用法律与管辖10.1适用法律本合同的解释和适用应遵循中华人民共和国的法律。10.2管辖法院本合同的争议解决的法院应为本合同争议解决地点的法院。第十一条其他条款11.1不可抗力11.1.1自然灾害11.1.2社会事件11.1.3政府行为11.2通知与送达双方可以通过书面形式或者其他双方认可的方式进行通知与送达。11.3合同的副本双方应各自保留合同的正本和副本，以便在需要时进行查阅。第十二条附件12.1墙体拆除工程设计文件分包方应按照附件中提供的设计文件进行墙体拆除工作。12.2环境保护措施方案分包方应按照附件中提供的环境保护措施方案进行工作。第十三条签字盖章页13.1劳务分包方签字盖章分包方的授权代表应在合同的签字盖章页上签字并加盖公司印章。13.2委托方签字盖章委托方的授权代表应在合同的签字盖章页上签字并加盖公司印章。第十四条合同日期本合同的日期为双方签字盖章的日期。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲乙方之外的其他个人或实体，包括但不限于中介方、咨询方、监测方、鉴定方等。1.2第三方介入情形1.2.1甲乙方根据合同约定，需要第三方提供专业服务。1.2.2甲乙方根据合同约定，需要第三方进行监督、检测、鉴定等。1.2.3甲乙方根据合同约定，需要第三方提供必要的设备、材料等。第二条第三方责任2.1第三方责任界定第三方介入后，第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务、监督、检测、鉴定、设备、材料等。第三方应对其提供的服务、设备、材料等质量、安全性负责。2.2第三方责任限额2.2.1第三方提供的服务、设备、材料等的质量、安全性标准。2.2.2第三方在提供服务、设备、材料等过程中，造成甲乙方损失的赔偿限额。2.2.3第三方在提供服务、设备、材料等过程中，造成第三人损失的赔偿限额。第三条第三方选择与委托3.1第三方选择甲乙方应选择具备相应资质、经验、信誉的第三方，并确保第三方有能力提供甲乙方所需的服务、设备、材料等。3.2第三方委托甲乙方应在合同中明确委托第三方的内容、要求、期限等。并在合同履行过程中，对第三方进行监督、管理，确保第三方按照甲乙方的要求进行工作。第四条第三方支付与结算4.1第三方支付4.1.1支付方式4.1.2支付时间4.1.3支付金额4.2第三方结算甲乙方应在合同中明确约定与第三方的结算方式、时间、金额等。并在合同履行过程中，按照约定与第三方进行结算。第五条第三方违约责任5.1第三方违约5.1.1赔偿损失5.1.2支付违约金5.1.3承担额外费用5.2第三方与其他方的责任划分第三方在提供服务、设备、材料等过程中，造成甲乙方、第三人损失的，第三方应承担相应的责任。若第三方责任由甲乙方、第三人原因导致，第三方不承担责任。第六条甲乙方与第三方之间的争议解决6.1争议解决方式6.1.1调解6.1.2仲裁6.1.3诉讼6.2争议解决地点争议解决的地点应为甲乙方约定的地点。如果甲乙方没有约定，争议解决的地点应为第三方所在地。第七条第三方介入对合同其他条款的影响7.1第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应继续履行合同约定的义务。7.2第三方介入不影响本合同的适用法律与管辖。本合同的争议解决的法院应为本合同争议解决地点的法院。7.3第三方介入不影响本合同的保密条款、不可抗力条款、通知与送达条款等。甲乙方应继续履行保密义务、应对不可抗力事件、按照约定进行通知与送达。第二部分：第三方介入后的修正结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：墙体拆除工程设计文件详细要求：附件中应包括墙体拆除工程的设计图纸、设计说明、设计计算书等，以便分包方了解拆除工程的详细要求。附件2：环境保护措施方案详细要求：附件中应包括环境保护措施的具体方案，包括但不限于扬尘控制、噪音控制、废弃物处理、水质保护等措施的详细实施方案。附件3：第三方服务协议详细要求：附件中应包括与第三方签订的服务协议，明确双方的权利义务、服务内容、服务质量标准、支付方式、违约责任等内容。附件4：第三方资质证明详细要求：附件中应包括第三方的资质证明文件，以证明第三方具备提供服务、设备、材料等的资格和能力。附件5：支付凭证详细要求：附件中应包括甲乙方与第三方之间的支付凭证，包括但不限于支付金额、支付时间、支付方式等。附件6：验收报告详细要求：附件中应包括墙体拆除工程和环境保护措施的验收报告，包括但不限于工程质量、环境保护措施效果的评估。附件7：合同履行过程中产生的其他文件详细要求：附件中应包括合同履行过程中产生的其他文件，包括但不限于工程变更记录、会议纪要、通信记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包方未按照设计文件和合同约定完成墙体拆除工作。2.劳务分包方未按照环境保护措施方案进行工作。3.劳务分包方未按照约定时间完成工作。4.劳务分包方提供的劳务人员不符合要求。5.劳务分包方未按照约定支付第三方服务费用。1.违约行为导致的直接经济损失。2.违约行为导致的间接经济损失。3.违约行为导致的工期延误。4.违约行为导致的合同解除。示例说明：如果劳务分包方未按照设计文件和合同约定完成墙体拆除工作，导致工期延误，劳务分包方应承担因工期延误导致的间接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包方：指按照合同约定，提供劳务人员、设备、材料等，完成墙体拆除和环境保护措施工作的个人或实体。2.委托方：指按照合同约定，委托劳务分包方完成墙体拆