2024年敲墙工程进度保证协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年敲墙工程进度保证协议本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.进度保证2.1工程开工日期2.2工程竣工日期2.3各阶段工程进度目标2.4进度调整机制3.各方责任与义务3.1甲方（业主）责任与义务3.2乙方（施工方）责任与义务3.3丙方（监理方）责任与义务4.进度奖励与惩罚4.1提前完成奖励4.2延期完成惩罚4.3进度奖励与惩罚的具体实施细则5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量监督与检查5.3质量问题处理6.工程变更6.1工程变更的条件6.2工程变更的程序6.3工程变更对进度的影响及调整7.合同的解除与终止7.1合同解除的条件7.2合同终止的条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决时限10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除程序11.合同的附则11.1合同的解释权11.2合同的修订11.3合同的附件12.其他约定12.1双方的其他约定12.2丙方的其他约定13.合同的签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章13.3丙方签字盖章14.合同的附件14.1工程设计文件14.2施工方案14.3工程预算14.4工程进度计划第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年敲墙工程进度保证协议1.2工程地点：具体工程地址1.3工程规模：根据实际工程情况描述1.4工程内容：敲墙工程的具体内容和范围第二条进度保证2.1工程开工日期：具体工程开工日期2.2工程竣工日期：具体工程竣工日期2.3各阶段工程进度目标：明确各阶段工程的进度目标，如设计阶段、施工阶段、验收阶段等2.4进度调整机制：遇特殊情况导致进度延误时，各方协商调整进度目标和计划，确保工程按时完成。第三条各方责任与义务3.1甲方（业主）责任与义务3.1.1提供合法的工程实施条件和必要的配合，确保乙方正常施工。3.1.2按时提供施工所需的设计文件、材料、设备等，并保证其质量。3.1.3按照合同约定支付工程款项。3.2乙方（施工方）责任与义务3.2.1按照合同约定和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2.2遵守施工现场的安全规范，确保施工安全。3.2.3按照约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.3丙方（监理方）责任与义务3.3.1对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合标准。3.3.2对施工进度进行监督，确保工程按计划进行。3.3.3对施工现场的安全进行监督，确保施工安全。第四条进度奖励与惩罚4.1提前完成奖励：若乙方提前完成工程，甲方按照约定给予乙方提前完成奖励。4.2延期完成惩罚：若乙方延期完成工程，甲方按照约定对乙方进行延期完成惩罚。4.3进度奖励与惩罚的具体实施细则：详见附件《进度奖励与惩罚实施细则》。第五条工程质量要求5.1工程质量标准：按照国家标准和行业标准进行施工，确保工程质量。5.2质量监督与检查：丙方对施工过程进行质量监督和检查，确保工程质量。5.3质量问题处理：发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任。第六条工程变更6.1工程变更的条件：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更，可以进行工程变更。6.2工程变更的程序：工程变更需经甲方同意，并签订变更协议。6.3工程变更对进度的影响及调整：工程变更可能对进度产生影响，各方应协商调整进度目标和计划。第七条合同的解除与终止7.1合同解除的条件：合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。7.2合同终止的条件：合同约定的工程竣工日期到来，工程实际竣工，合同自然终止。第八条违约责任8.1甲方违约责任8.1.1若甲方未按约定时间提供设计文件、材料、设备等，导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。8.1.2若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此产生的违约责任。8.2乙方违约责任8.2.1若乙方未按约定进度完成工程，乙方应承担相应的违约责任。8.2.2若乙方施工质量不符合约定标准，乙方应承担整改费用并承担相应责任。8.3丙方违约责任8.3.1若丙方未按约定进行质量监督和检查，导致工程质量问题，丙方应承担相应的违约责任。8.3.2若丙方未按约定进行进度监督，导致工程延期，丙方应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，各方可先协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构：如选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为争议解决机构。9.3争议解决时限：自争议发生之日起三个月内解决，超过时限的，各方同意按照法院判决处理。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自各方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如需变更，各方可签订变更协议，经甲方同意后生效。10.3合同解除程序：合同解除需经各方协商一致，并签订解除协议。第十一条合同的附则11.1合同的解释权归甲方所有。11.2合同的修订需经各方协商一致。11.3合同的附件包括工程设计文件、施工方案、工程预算、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1双方的其他约定如下：12.1.1双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。12.1.2双方在合同履行过程中应相互配合，共同确保工程顺利进行。12.2丙方的其他约定如下：12.2.1丙方应严格按照国家标准和行业标准进行质量监督和检查。12.2.2丙方应定期向甲方和乙方报告工程进度和质量情况。第十三条合同的签字盖章13.1甲方签字盖章：13.2乙方签字盖章：13.3丙方签字盖章：第十四条合同的附件14.1工程设计文件：包括工程图纸、设计说明等。14.2施工方案：包括施工工艺、施工步骤、施工要求等。14.3工程预算：包括工程总价、各分部分项工程预算等。14.4工程进度计划：包括各阶段工程进度计划和关键节点进度计划。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：本合同所述第三方指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同有关的各方，包括但不限于工程设计单位、材料供应商、施工设备租赁商、专业分包商、政府监管部门、质量检测机构等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入的条件：当甲乙方在合同履行过程中，因特定原因需要第三方的协助或参与时，包括但不限于技术支持、质量监督、进度协调等，可根据本合同约定引入第三方。2.2第三方介入的程序：甲乙方如需引入第三方，应提前通知对方，并经双方协商一致后，签订补充协议，明确第三方的权利义务和责任限额。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，履行其在合同中的责任和义务，确保工程质量和进度。3.2第三方应接受甲乙方的监督和管理，按照约定提供服务，并承担相应责任。3.3第三方应保持与甲乙方之间的沟通和协调，确保工程顺利进行。第四条第三方介入后的合同变更4.1甲乙方如需第三方介入，应与第三方签订补充协议，明确第三方的权利义务和责任限额。4.2补充协议经甲乙方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。4.3第三方介入后的合同变更，应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙方承担的责任限额，应按照补充协议的约定执行。5.2若第三方在履行合同过程中造成甲方损失，第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过第三方在合同中约定的责任限额。5.3第三方对丙方承担的责任限额，应按照丙方与第三方签订的协议执行。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间不存在任何隶属或委托关系。6.2第三方应独立承担合同履行过程中的风险和责任，甲乙方不承担第三方的不当行为所导致的损失。6.3甲乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第七条第三方与丙方的关系7.2第三方应接受丙方的监督和管理，按照约定提供服务，并承担相应责任。7.3第三方与丙方之间的合同纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后产生的争议，甲乙方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：如选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为争议解决机构。8.3争议解决时限：自争议发生之日起三个月内解决，超过时限的，各方同意按照法院判决处理。第九条第三方介入后的合同解除与终止9.1合同解除条件：本合同履行过程中，如第三方严重违约，甲乙方有权解除合同。9.2合同终止条件：合同约定的工程竣工日期到来，工程实际竣工，合同自然终止。第十条第三方介入后的合同的附件10.1第三方介入后的合同附件包括第三方与甲乙方、丙方签订的补充协议、合同及相关文件。10.2附件与本合同具有同等法律效力，甲乙方、丙方应妥善保管附件，并按照附件约定履行各自的权利义务。第十一条第三方介入后的合同的签字盖章11.1甲乙方与第三方签订的补充协议，需经甲乙方签字盖章后生效。11.2丙方对补充协议的签字盖章，视为对甲乙方与第三方之间合同关系的确认和同意。第十二条第三方介入后的其他约定12.1甲乙方与第三方应遵守国家法律法规，履行合同义务。12.2甲乙方与第三方在合同履行过程中应相互配合，共同确保工程顺利进行。12.3丙方应继续履行监理职责，对第三方的工作进行监督和管理。第十三条第三方介入后的合同的生效、变更与解除13.1补充协议的生效条件：补充协议自甲乙方签字盖章之日起生效。13.2补充协议变更程序：补充协议的变更需经甲乙方协商一致，并签订书面协议。13第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件1.1工程图纸1.1.1总图1.1.2平面图1.1.3立面图1.1.4剖面图1.2设计说明书1.2.1设计理念1.2.2设计要求1.2.3设计计算1.3设计变更记录1.3.1变更原因1.3.2变更内容1.3.3变更日期附件2：施工方案2.1施工工艺流程2.1.1施工准备2.1.2施工步骤2.1.3施工要点2.2施工组织设计2.2.1施工队伍组织2.2.2施工材料计划2.2.3施工设备配置2.3施工安全措施2.3.1安全防护措施2.3.2安全事故应急预案2.3.3安全培训记录附件3：工程预算3.1工程总价预算3.1.1工程量清单3.1.2工程单价3.1.3总价计算3.2分部分项工程预算3.2.1土建工程预算3.2.2安装工程预算3.2.3装饰工程预算3.3预算调整记录3.3.1调整原因3.3.2调整内容3.3.3调整日期附件4：工程进度计划4.1工程总进度计划4.1.1各阶段工程进度目标4.1.2关键节点进度计划4.1.3进度调整计划4.2分阶段工程进度计划4.2.1设计阶段进度计划4.2.2施工阶段进度计划4.2.3验收阶段进度计划4.3进度更新记录4.3.1更新原因4.3.2更新内容4.3.3更新日期说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间提供设计文件、材料、设备等，导致工程延期。2.甲方未按约定支付工程款项，导致工程停工。3.乙方未按约定进度完成工程，导致工程延期。4.乙方施工质量不符合约定标准，需要整改。5.丙方未按约定进行质量监督和检查，导致工程质量问题。6.丙方未按约定进行进度监督，导致工程延期。违约责任认定标准：1.甲方违约：按照合同约定，甲方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿乙方因延期造成的损失等。2.乙方违约：按照合同约定，乙方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿甲方因延期造成的损失等。3.丙方违约：按照合同约定，丙方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿甲乙双方因质量问题或延期造成的损失等。示例说明：假设甲方未按约定时间提供设计文件，导致乙方无法按进度施工，乙方因此遭受了5万元的损失。根据合