权威发布施工招标文件新样本

权威发布施工招标文件新样本合同编号：__________合同各方当事人：甲方：乙方：鉴于：甲方为工程项目的业主，拥有上述项目（工程）的合法所有权，并拟进行施工招标；乙方具有相关资质，愿意参加上述项目的施工投标；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以共同遵守。第一条合同项目及内容1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________第二条合同标的及范围2.1标的：本合同的标的为上述项目（工程）的施工。2.2范围：本合同的范围包括上述项目（工程）的施工图纸及工程量清单所列明的全部内容。第三条合同价格3.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格构成：本合同的价格包括施工图纸及工程量清单所列明的全部工程项目的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、税金等。3.3价格调整：本合同价格在合同有效期内，如遇国家政策调整，双方可协商调整合同价格。第四条合同工期4.1工期：本合同的工期为__________日。4.2工期延误：乙方如未按本合同约定的工期完成工程，应按逾期工程价款的万分之五支付违约金。第五条合同的履行5.1甲方义务：甲方应按照本合同的约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等，并按照约定的时间和方式支付合同价款。5.2乙方义务：乙方应按照本合同的约定，按时完成工程，保证工程质量，并按照约定的时间和方式提交工程验收报告。第六条合同价款的支付6.1预付款：甲方在合同签订后__________日内向乙方支付合同价款的30%作为预付款。6.2进度付款：乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照约定的时间和方式支付进度付款。6.3竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，双方按照约定的时间和方式进行竣工结算。6.4质量保证金：乙方按照合同约定质量保证期内的工程质量，如发生质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。质量保证金为合同价款的5%。第七条合同的变更、解除和终止7.1变更：本合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2解除：本合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况需要解除合同，应由双方协商一致，并签订书面解除协议。7.3终止：本合同履行完成后，自动终止。第八条违约责任8.1甲方违约：甲方未按照本合同的约定履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。8.2乙方违约：乙方未按照本合同的约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同履行完成之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.工程验收标准5.合同履行证书6.支付凭证7.竣工结算报告8.质量保证金支付凭证9.变更协议10.解除协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款项；未提供施工场地、施工条件或施工图纸；未按约定支付违约金。2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程；工程质量不符合约定；未按约定提交工程验收报告；未按约定支付质量保证金。三、法律名词及解释：1.施工招标：指业主为完成特定工程，公开邀请符合条件的承包商参加投标，并按照招标文件确定的条件、标准和程序选择中标者的活动。2.施工合同：指业主与中标承包商签订的，明确双方在施工过程中权利义务关系的书面文件。3.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应向对方支付的违约赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.质量保证金：指为确保工程质量，承包商在工程竣工后按照合同约定向业主支付的一定金额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，按逾期工程价款的万分之五支付违约金，并根据实际情况协商采取其他措施。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复并承担相应费用，如问题严重，可按合同约定扣除质量保证金。3.合同价款支付争议：解决办法：双方按照合同约定协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。4.施工条件不满足：解决办法：甲方应按照合同约定提供施工条件，如甲方未