拆建工程项目分包合同协议范本

合同编号：__________分包合同协议（____年____月____日）地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1本项目位于____，工程内容包括：____。1.2本分包工程的主要工程量为：____。1.3本分包工程的工期为：____。二、分包范围和内容2.1分包人同意按照本协议约定的范围和内容完成分包工程的施工，并保证分包工程的施工质量、安全、进度和投资控制等指标符合承包人的要求。2.2分包工程的具体范围和内容如下：____。三、分包价款及支付3.1分包价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2承包人应按照本协议约定的付款方式和付款时间向分包人支付分包价款。3.3分包人完成分包工程后，经承包人验收合格，承包人应在验收合格后____日内向分包人支付分包价款。四、施工质量和标准4.1分包人应按照____标准和____要求进行分包工程的施工，确保分包工程的质量符合标准和要求。4.2分包人应严格按照____和____的要求进行施工，确保分包工程的安全。五、施工进度和工期5.1分包人应按照本协议约定的工期完成分包工程的施工。5.2分包人应确保分包工程在____日前完成，否则应承担由此产生的违约责任。六、违约责任6.1分包人未按照约定完成分包工程的，应承担迟延履行违约金，违约金为分包价款的____%。6.2承包人未按照约定支付分包价款的，应承担迟延支付违约金，违约金为分包价款的____%。七、保密条款7.1双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。7.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日。注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保在签订分包合同时具备相应的资质和能力，符合相关法规要求。（2）分包工程的范围和内容应明确具体，避免因模糊不清导致的纠纷。（3）分包价款的支付方式和时间应详细约定，确保双方权益。（4）分包人应严格按照约定的标准和要求进行施工，确保质量和安全。（5）双方应严格履行保密义务，保护对方的商业秘密和机密信息。2.解决办法：（1）如双方在履行协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。关键词语的法律名词解释：1.分包人：指具备相应资质和能力，承担分包工程的施工单位。2.承包人：指承担本项目整体工程，并将部分工程分包给分包人的单位。3.分包工程：指承包人将其整体工程中的部分工程分包给分包人施工的范围和内容。4.分包价款：指分包人完成分包工程后，承包人应支付给分包人的金额。5.施工质量：指分包工程满足合同约定标准和要求的过程和结果。6.安全：指分包工程施工过程中，人员、设备和设施的安全。7.保密义务：指双方在履行分包合同过程中，对知悉的对方商业秘密和机密信息承担的保密责任。8.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给另一方的经济损失赔偿。9.管辖权：指人民法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：分包工程涉及新技术或特殊材料补充条款：如分包工程中涉及新技术或特殊材料，分包人应具备相应的技术能力和经验，或者与具备相关能力的主体合作，以确保工程的顺利进行。2.特殊应用场合：分包工程需与其他分包工程协调配合3.特殊应用场合：分包工程进度受到不可抗力因素影响补充条款：如分包工程进度受到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）影响，分包人应立即通知承包人，并采取措施减少损失。双方应根据实际情况协商调整工期和分包价款。4.特殊应用场合：分包工程质量问题导致工程返工补充条款：如分包工程出现质量问题，导致工程返工，分包人应承担相应的返工费用。如分包工程质量问题严重影响整个工程，承包人有权解除合同，并要求分包人赔偿因此造成的损失。附件列表：1.分包工程范围和内容详细说明2.施工标准和要求的相关文件3.分包工程的施工图纸和设计文件4.分包工程的