2024年建筑工程分包协议样本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程分包协议样本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.分包商责任2.1分包商的资质2.2分包商的义务2.3分包商的职责3.工程进度与质量3.1工程进度计划3.2工程质量标准3.3工程验收4.合同价格与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3付款条件5.时间与工期5.1工期要求5.2工期延误5.3工期提前6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求7.安全与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求8.违约责任8.1分包商的违约8.2业主的违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点10.合同的变更与终止10.1合同变更10.2合同终止11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年某建筑工程1.2工程地点：某市某区某街道1.3工程规模：根据工程设计图纸及工程量清单确定1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程。第二条分包商责任2.1分包商的资质：分包商应具备国家规定的相应资质，并按照合同约定履行分包义务。2.2分包商的义务：分包商应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等要求，完成分包工程。2.3分包商的职责：分包商应承担分包工程的安全、质量、进度等责任，并接受业主和总包的管理和监督。第三条工程进度与质量3.1工程进度计划：分包商应按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报总包和业主审批。3.2工程质量标准：分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.3工程验收：分包工程完成后，分包商应按照合同约定的验收程序，向业主和总包提交验收申请，经验收合格后，分包商方可获得相应的付款。第四条合同价格与支付4.1合同总价：合同总价根据工程量清单、工程设计和市场行情等因素确定，具体金额详见附件。4.2付款方式：按照工程进度和合同约定进行付款，包括但不限于预付款、进度付款和竣工付款。4.3付款条件：分包商按合同约定完成分包工程，并经业主和总包验收合格后，业主和总包应按照合同约定的付款条件进行付款。第五条时间与工期5.1工期要求：分包商应按照合同约定的工期要求完成分包工程，具体工期详见附件。5.2工期延误：分包商因自身原因导致工期延误的，应按照合同约定承担相应的违约责任。5.3工期提前：分包商提前完成分包工程的，经业主和总包确认后，业主和总包应按照合同约定给予相应的奖励。第六条材料与设备6.1材料供应：分包商应按照合同约定的材料供应要求，负责分包工程所需材料的采购、供应和保管。6.2设备供应：分包商应按照合同约定的设备供应要求，负责分包工程所需设备的采购、供应和安装。6.3质量要求：分包商提供的材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求，并提供相应的质量证明文件。第八条违约责任8.1分包商的违约：分包商未按照合同约定履行分包义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2业主的违约：业主未按照合同约定履行合同义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：争议解决的地点为合同签订地。第十条合同的变更与终止10.1合同变更：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同终止：合同终止应经双方协商一致，并签订书面终止协议。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。11.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的生效与解除12.1合同生效条件：合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同解除条件：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应立即协商解决，可根据不可抗力情况部分或全部免除违约责任。14.2合同的转让：未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件：本合同附件包括工程量清单、工程设计图纸、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工单位等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同签订后，将合同副本发送给第三方，并通知第三方本合同的相关条款和履行要求。2.2第三方应在本合同签订后，按照甲乙方的要求，提供与工程相关的服务或产品。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，提供符合质量、数量和时间要求的服务或产品。3.2第三方应对其提供的服务或产品负责，并承担由此产生的法律责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系基于甲乙方之间的合同关系，第三方不直接与甲乙方建立合同关系。4.2甲乙方与第三方之间的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条第三方介入的变更5.1甲乙方如需变更第三方，应提前书面通知对方，并经对方同意。5.2变更第三方应遵循本合同的约定，包括但不限于资质要求、质量要求、进度要求等。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的服务或产品承担有限责任，其责任限额应根据甲乙方的要求，并在合同中明确。6.2第三方应对其提供的服务或产品造成的直接损失承担责任，但不包括间接损失、利润损失等。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.2甲乙方与第三方应定期召开会议，讨论工程进展、质量、问题解决方案等。第八条第三方违约的处理8.1第三方未按照甲乙方的要求提供服务或产品的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方未按照甲乙方的要求提供服务或产品，导致工程进度延误或质量问题等，甲乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。第九条第三方与甲乙方的权益保护9.1第三方应遵守本合同的约定，不得侵犯甲乙方的合法权益。9.2甲乙方应遵守本合同的约定，不得侵犯第三方的合法权益。第十条第三方介入的终止10.1第三方完成其合同义务后，甲乙方与第三方之间的合同关系终止。10.2甲乙方与第三方之间的合同关系终止后，第三方不得以任何理由要求甲乙方支付额外费用。第十一条附件11.1本合同附件包括第三方提供的服务或产品清单、质量保证书、交付时间表等，附件与合同具有同等法律效力。第十二条合同的转让12.1未经甲乙方书面同意，第三方不得将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1本合同的任何修改、补充均需甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。14.2本合同自甲乙双方和第三方签字或盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程所需材料、工程量及价格等信息。附件2：工程设计图纸包括工程的整体设计图、施工图、细部图等。附件3：工程进度计划详细列出工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件4：材料供应协议详细列出材料供应商提供的材料种类、质量、数量、价格等信息。附件5：设备供应协议详细列出设备供应商提供的设备种类、质量、数量、价格等信息。附件6：第三方提供的服务或产品清单详细列出第三方提供的服务或产品名称、数量、质量等信息。附件7：质量保证书第三方提供的服务或产品的质量保证书，证明其提供的服务或产品符合质量要求。附件8：交付时间表第三方提供的服务或产品的交付时间表，详细列出交付的时间和顺序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照合同约定履行分包义务。2.业主未按照合同约定履行合同义务。3.第三方未按照甲乙方的要求提供服务或产品。责任认定标准：1.分包商的违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.业主的违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.第三方的违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：1.若分包商未按照合同约定的工期要求完成分包工程，视为违约行为，应承担相应的违约责任。2.若业主未按照合同约定支付应付的工程款项，视为违约行为，应承担相应的违约责任。3.若第三方未按照甲乙方的要求提供符合质量标准的服务或产品，视为违约行为，应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。3.损失：指因违约行为导致的直接经济损失，不包括间接损失、利润损失等。4.工期延误：指分包商未按照合同约