2024年建筑工程土方施工分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程土方施工分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3土方施工分包工程的定义第二条工程范围与施工内容2.1工程范围2.2施工内容2.3施工要求及标准第三条合同价格与支付条款3.1合同价格3.2支付条款3.3价格调整机制第四条施工期限与进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五条施工质量与验收5.1施工质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环保要求及措施第七条变更与解除合同7.1合同变更7.2合同解除7.3变更解除后的处理第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿计算方式8.3违约金支付第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及法院第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的后果第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力导致的合同解除第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条双方的权利与义务13.1发包方的权利与义务13.2承包方的权利与义务第十四条其他条款14.1信息与沟通14.2合同的副本14.3法律适用及争议解决14.4附件：工程量清单、施工图纸等第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方全称为：×××建筑工程有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.2承包方名称及地址承包方全称为：×××土方施工有限公司，地址为：××省××市××区××路××号。1.3土方施工分包工程的定义土方施工分包工程指的是发包方将其建筑工程项目中的土方施工任务分包给承包方完成的行为。第二条工程范围与施工内容2.1工程范围本合同土方施工分包工程范围包括但不限于：土方开挖、运输、回填、压实、排水、降水等施工任务。2.2施工内容承包方应按照发包方的要求，完成土方施工分包工程范围内的所有施工内容，并确保施工质量符合国家及行业相关标准。2.3施工要求及标准承包方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、质量等方面符合规定。同时，承包方应根据发包方的要求，遵守施工现场的规章制度，服从现场管理。第三条合同价格与支付条款3.1合同价格本合同土方施工分包工程的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括施工所需的所有材料、设备、人工等费用。3.2支付条款发包方应在合同签订后的七个工作日内，向承包方支付合同总价款的50%作为预付款。剩余的50%待工程验收合格后，七个工作日内一次性支付。3.3价格调整机制合同执行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，导致合同总价款发生变动，双方可协商调整价格，并签订补充协议。第四条施工期限与进度4.1施工期限本土方施工分包工程的施工期限为【】天。4.2施工进度计划承包方应根据工程需求，制定合理的施工进度计划，并报发包方审批。承包方应严格按照审批后的进度计划进行施工，确保工程按时完成。4.3延期违约责任如承包方原因导致工程延期，应按照合同约定向发包方支付违约金。违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同总价款的0.5%。第五条施工质量与验收5.1施工质量标准承包方应确保施工质量符合国家及行业相关标准，保证工程安全、可靠、美观。5.2验收程序工程完成后，发包方组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，承包方应在规定时间内整改，并重新验收。5.3质量问题处理如施工过程中出现质量问题，承包方应立即停止施工，通知发包方及相关部门，并按照要求进行整改。如因承包方原因导致质量问题，承包方应承担相应的整改费用和赔偿责任。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产责任承包方应严格按照国家及行业的安全生产规定，加强施工现场安全管理，确保施工现场的安全。6.2安全生产措施承包方应制定完善的安全生产措施，并对施工现场的安全生产设施进行定期检查、维护。6.3环保要求及措施承包方应遵守国家及地方的环保法规，加强施工现场环保管理，确保施工过程中的环境保护。第七条变更与解除合同7.1合同变更合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并报相关部门备案。7.2合同解除合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方可协商解除合同。合同解除后，承包方应按照约定办理相关手续，并承担相应的违约责任。7.3变更解除后的处理合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相配合，确保工程的顺利进行。如因合同变更或解除导致承包方损失，发包方应给予合理赔偿。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任发包方未按约定支付预付款、进度款或到期不支付工程款，应按照合同约定向承包方支付违约金。违约金计算方式为：每逾期支付一天，违约金为应支付金额的0.5%。承包方未按约定时间完成施工或工程质量不符合约定，应承担延迟交付或质量不合格的责任，向发包方支付违约金。违约金计算方式为：每延期一天，违约金为合同总价款的0.5%；质量问题导致的违约金，按照实际修复费用计算。8.2赔偿计算方式赔偿金额根据实际损失金额或合同约定金额计算。损失金额包括直接损失和间接损失。直接损失指实际发生的费用，间接损失指因违约导致的预期利益损失。8.3违约金支付违约方应在违约行为发生后的十个工作日内，向守约方支付违约金。违约金支付后，守约方仍有权要求违约方赔偿因此造成的其他损失。第九条争议解决方式9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及法院争议解决的地点为合同签订地，即××省××市××区××路××号。双方同意接受该地点的人民法院管辖。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。保密信息不包括公共知识或已公开的信息。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，泄露保密信息，对方有权要求违约方停止泄露、消除影响、赔偿损失。赔偿金额根据实际损失金额或合同约定金额计算。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。双方应协商调整合同履行计划，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。11.3不可抗力导致的合同解除如不可抗力事件持续时间超过合同约定的期限，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，并互相配合，确保工程的顺利进行。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应采用书面形式，经双方协商一致并签字盖章后生效。12.3合同终止条件（1）合同约定的施工期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十三条双方的权利与义务13.1发包方的权利与义务发包方有权按照合同约定监督承包方的施工，要求承包方按期完成工程，并确保工程质量。发包方应按约定支付工程款，提供施工所需的场地、资料等。13.2承包方的权利与义务承包方有权按照合同约定进行施工，要求发包方提供施工所需的支持。承包方应按期完成工程，确保工程质量，并接受发包方的监督。第十四条其他条款14.1信息与沟通双方应保持畅通的信息沟通，确保合同的顺利履行。14.2合同的副本双方各执一份合同副本，合同副本具有同等法律效力。14.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.4附件：工程量清单、施工图纸等附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念，是指在合同执行过程中，甲乙方因客观原因需要第三方的服务或介入，以保证合同的顺利履行。第三方可以是中介方，也可以是其他服务提供者，如咨询公司、检测机构等。此类第三方介入，需在本合同附加条款中明确界定第三方概念、责权利以及第三方与其他各方的划分说明等相关修正信息。十八条第三方介入的定义与范围18.1第三方介入的定义第三方介入指在合同执行过程中，甲乙方因客观原因需要第三方的服务或介入，以保证合同的顺利履行。第三方可以是中介方，也可以是其他服务提供者，如咨询公司、检测机构等。18.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：工程咨询、质量检测、安全评估、材料供应、设备租赁等服务。十九条第三方的选择与委托19.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方服务提供者。选择第三方时，应考虑其资质、信誉、服务经验等因素。19.2第三方委托甲乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。委托协议应包括但不限于服务内容、服务期限、服务质量、费用支付等条款。二十条第三方责任与权益20.1第三方责任第三方应按照委托协议的约定，提供专业、高效的服务。第三方应承担因自身原因导致的服务质量问题责任。20.2第三方权益第三方有权按照委托协议的约定，获取相应的服务费用。第三方有权拒绝甲乙方的非法要求。二十一条第三方与其他各方的关系21.1第三方与甲乙方第三方应服从甲乙方的管理与监督，按合同约定履行义务。甲乙方应尊重第三方的专业意见，合理采纳其建议。21.2第三方与工程第三方提供的服务或介入，应确保工程的安全、质量、进度等方面符合合同要求。第三方应接受工程验收，承担验收合格后的责任。二十二条第三方责任限额22.1责任限额定义第三方责任限额指甲乙方根据本合同有第三方介入时，对第三方承担的责任限制。22.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据第三方服务的性质、风险程度、市场行情等因素，由甲乙方在合同中约定。22.3第三方责任限额的支付如第三方因自身原因导致合同违约或损失，甲乙方可根据合同约定，向第三方追偿。追偿金额不超过第三方责任限额。二十三条第三方介入的变更与解除23.1第三方介入的变更合同执行过程中，如因客观原因需要变更第三方服务内容或范围，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。23.2第三方介入的解除合同执行过程中，如第三方未能按照约定提供服务或违反委托协议，甲乙方均有权解除委托协议。解除协议后，甲乙方应按照约定办理相关手续，并互相配合，确保工程的顺利进行。二十四条第三方介入后的合同履行24.1甲乙方的义务甲乙方在第三方介入后，仍应按照本合同的约定，履行各自的义务。24.2第三方介入的履行第三方应按照委托协议的约定，履行提供的服务或介入的义务。24.3合同的变更与解除合同执行过程中，如发生第三方介入导致的合同变更或解除，甲乙方应按照本合同及委托协议的约定，处理相关事宜。二十五条第三方介入的违约责任25.1第三方违约第三方未按照委托协议的约定提供服务或违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。25.2甲乙方违约甲乙方未按照本合同的约定履行义务，导致第三方无法正常提供服务，应承担违约责任。二十六条第三方介入的争议解决26.1争议解决方式双方在履行第三方介入的委托协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。26.2仲裁或诉讼地点及法院争议解决的地点为合同签订地，即××省××市××区××路××号。双方同意接受该地点的人民法院管辖。本部分修正条款与本合同具有同等法律效力，甲乙方应严格遵守。如有未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单工程量清单应详细列明本合同土方施工分包工程的所有施工内容，包括工程名称、施工项目、数量、单位、技术要求等。2.施工图纸施工图纸应包括土方施工分包工程的所有施工图纸，包括但不限于平面图、剖面图、立面图、节点图等。3.技术标准和要求技术标准和要求应详细列明本合同土方施工分包工程的技术标准和要求，包括施工方法、施工工艺、质量标准等。4.安全生产措施方案安全生产措施方案应详细列明本合同土方施工分包工程的安全生产措施，包括安全生产责任制、应急预案、现场安全防护设施等。5.环保措施方案环保措施方案应详细列明本合同土方施工分包工程的环保措施，包括环保责任制、废水处理措施、噪声控制措施等。6.合同履行计划合同履行计划应详细列明本合同土方施工分包工程的施工期限、施工进度、质量控制、安全生产等计划。7.合同变更协议合同变更协议应详细列明双方对合同内容的变更情况，包括变更的原因、变更的内容、变更的日期等。8.工程验收报告工程验收报告应详细列明本合同土方施工分包工程的验收情况，包括验收日期、验收人员、验收结果等。9.竣工图纸竣工图纸应包括本合同土方施工分包工程的最终施工图纸，包括平面图、剖面图、立面图、节点图等。10.工程结算报告工程结算报告应详细列明本合同土方施工分包工程的结算情况，包括工程款支付情况、质保金支付情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任（1）未按约定支付预付款、进度款或到期不支付工程款责任认定：发包方应按合同约定向承包方支付违约金，违约金计算方式为：每逾期支付一天，违约金为应支付金额的0.5%。（2）