船舶防水涂料施工合同

船舶防水涂料施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为船舶所有者或合法使用权人，乙方为具备船舶防水涂料施工资质的专业施工单位，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方船舶防水涂料施工事宜达成如下协议：一、施工船舶信息1.船舶名称：__________2.船舶类型：__________3.船舶吨位：__________4.船舶所属港口：__________二、施工内容1.乙方负责对甲方的船舶进行防水涂料施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。2.施工范围包括但不限于船舶外壳、甲板、船舱等部位。3.乙方应在合同约定的时间内完成施工，确保船舶的正常使用。三、施工材料1.乙方应使用符合国家环保要求、具备相应资质的供应商提供的防水涂料。2.乙方应在施工前向甲方展示所选材料的合格证书及相关检测报告。四、施工费用1.乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方支付50%的预付款，剩余款项在施工完成后一次性支付。3.乙方开具正规税务发票，甲方按约定时间支付施工费用。五、施工期限1.乙方应在合同约定的施工期限内完成施工。2.施工期限自甲方支付预付款之日起计算。六、质量保证1.乙方保证施工质量符合国家及行业标准，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内予以修复。2.质保期限自施工完成之日起计算，质保期限为____年。七、违约责任1.任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。2.乙方如未能在约定时间内完成施工，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。2.双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方施工资质证明文件2.乙方提供的防水涂料合格证书及检测报告3.船舶所有权或使用权证明文件4.船舶相关技术资料（如船舶设计图纸、施工方案等）5.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家及行业标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付预付款及剩余款项，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。5.双方未按约定协商解决争议，一方提起诉讼，按照法院判决认定违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指船舶所有者或合法使用权人。2.乙方：指具备船舶防水涂料施工资质的专业施工单位。3.施工资质：指乙方依法取得的从事船舶防水涂料施工的资格。4.防水涂料：指用于船舶外壳、甲板、船舱等部位，具有防水功能的涂料。5.施工质量：指乙方按照合同约定完成的施工项目的质量状况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按约定时间完成施工。解决办法：甲方有权按约定向乙方追究违约责任，要求乙方在规定时间内完成施工。2.问题：乙方施工质量不符合国家及行业标准。解决办法：甲方有权要求乙方在规定时间内修复问题，或向乙方追究违约责任。3.问题：甲方未按约定时间支付预付款及剩余款项。解决办法：乙方有权按约定追究甲方违约责任，要求甲方支付相应款项。4.问题：合同履行过程中产生争议。解决办法：双方应通过友好协商解决，协商无果的可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.船舶所有者或合法使用权人需要对船舶进行防水涂料施工。2.具备船舶防水涂料施工资质的专业施工单位