市政基础设施招投标实施细则

市政基础设施招投标实施细则合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：甲方为市政基础设施项目的业主单位，具备项目建设的相关资质和条件；乙方为具备投标资格的施工单位，具备完成本项目的能力和条件；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就乙方参与甲方市政基础设施项目的招投标活动，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目投资估算：__________1.5项目工期：__________1.6项目质量标准：__________1.7项目标段划分：__________二、招投标活动2.1乙方应按照甲方的要求，参加本项目的招投标活动，包括但不限于购买招标文件、提交投标文件、参加投标答疑会等。2.2乙方应按照招标文件的要求，提交合格的投标文件，包括但不限于投标书、投标保证金、资质证书、业绩证明等。2.3乙方应对投标文件的真实性、合法性、有效性负责，并承担因投标文件不符合要求而导致的的一切后果。2.4乙方应在投标文件中明确承诺，如中标后，将严格按照合同约定履行合同义务，完成项目施工。2.5甲方有权对乙方的投标文件进行审查，有权要求乙方提供相关证明材料，乙方应予以配合。2.6甲方有权根据招标文件和评标标准，对乙方提交的投标文件进行评审，确定中标单位。2.7甲方应在评审结束后，及时通知乙方评审结果。如乙方未中标，甲方应在评审结束后退还乙方的投标保证金。三、合同签订及履行3.1乙方如中标，应按照招标文件和投标文件的要求，与甲方签订书面合同。3.2合同签订后，乙方应严格按照合同约定，组织项目施工，确保项目按期完成，并达到约定的质量标准。3.3乙方应按照合同约定，支付合同价款、履约保证金等费用。3.4甲方应按照合同约定，支付乙方合同价款，并提供施工所需的相关条件。3.5甲方应按照合同约定，对乙方进行考核，如乙方不符合合同约定，甲方有权按照合同约定采取措施。四、违约责任4.1乙方未按照招标文件和投标文件的要求，提交合格的投标文件的，甲方有权取消乙方的投标资格。4.2乙方未按照合同约定履行合同义务的，甲方有权按照合同约定采取措施，包括但不限于扣除履约保证金、停止支付合同价款等。4.3甲方未按照合同约定支付合同价款、提供施工条件的，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因违约导致的一切后果。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.项目可行性研究报告4.招标文件5.投标文件6.合同草案7.履约保证金支付凭证8.工程进度报告9.质量验收报告10.支付凭证及其他与合同履行相关的文件。二、违约行为及认定：1.乙方未按照招标文件和投标文件的要求，提交合格的投标文件，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定履行合同义务，如工期延误、工程质量不符合约定等，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定支付合同价款、提供施工条件，属于违约行为。4.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为，经双方确认的，也构成违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指市政基础设施项目的业主单位。2.乙方：指具备投标资格的施工单位。3.招投标：指招标人发布招标公告，邀请潜在投标人参加投标，并根据投标人的投标文件确定中标人的过程。4.中标：指在招投标活动中，被招标人确定为承担招标项目的单位。5.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自的权利和义务的过程。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方在施工过程中出现工期延误。解决办法：双方协商调整工期，如需延长合同工期，按双方协商确定的时间顺延；如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付相应的违约金。2.问题：工程质量不符合约定。解决办法：甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改或重做，如乙方拒绝或整改后仍不符合约定，甲方有权扣除相应的违约金，并有权解除合同。3.问题：甲方未按时支付合同价款。解决办法：乙方有权催告甲方支付，如甲方在合理期限内仍未支付，乙方有权暂停施工，并有权要求支付违约金。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应立即协商，根据不可抗力事件的影响，决定合同是否继续履行，并相应调整合同