城市防汛施工合同范例

城市防汛施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________（地点）进行城市防汛施工，需委托承包方进行施工。

2.承包方愿意按照发包方的要求，承担上述城市防汛施工任务。

3.发包方与承包方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程款及支付方式

1.工程款总额为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交施工组织设计及施工方案，经发包方审核通过后，发包方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程开工后，每月支付合同总价款的20%作为进度款。

（3）工程完工验收合格后，发包方支付合同总价款的40%作为结算款。

（4）工程保修期满后，发包方支付合同总价款的10%作为质保金。

三、工程质量及验收

1.工程质量标准：____________________

2.工程验收程序：

（1）承包方在工程完工后，向发包方提交工程验收申请。

（2）发包方在收到验收申请后，组织有关人员进行验收。

（3）验收合格后，双方签署验收合格证明。

四、工程进度及延期责任

1.工程进度要求：____________________

2.工程延期责任：

（1）因承包方原因导致工程延期，每延期一日，承包方应向发包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

（2）因不可抗力原因导致工程延期，双方协商解决。

五、违约责任

1.发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

2.承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向发包方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

3.双方在履行合同过程中，如发生其他违约行为，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、附件

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.相关资质证书

5.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________（地点）进行城市防汛施工，为确保施工质量、进度和安全，特委托承包方进行施工。

2.为监督施工过程，确保工程质量和进度，发包方同时委托监理方对施工过程进行监督管理。

3.发包方、承包方和监理方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程款及支付方式

1.工程款总额为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交施工组织设计及施工方案，经发包方审核通过后，发包方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程开工后，每月支付合同总价款的20%作为进度款。

（3）工程完工验收合格后，发包方支付合同总价款的40%作为结算款。

（4）工程保修期满后，发包方支付合同总价款的10%作为质保金。

三、监理方职责与权利

1.监理方负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方有权要求承包方提供施工组织设计、施工方案等文件，并对承包方进行现场检查。

3.监理方有权对不符合质量、进度和安全要求的施工行为提出整改意见，并要求承包方整改。

四、承包方责任与义务

1.承包方应按照合同约定，在规定工期内完成城市防汛施工任务。

2.承包方应确保施工质量符合国家标准和设计要求。

3.承包方应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。

五、甲方权益保障

1.甲方有权对承包方的施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。

2.甲方有权要求承包方整改不符合质量、进度和安全要求的施工行为。

3.甲方有权要求承包方承担因施工质量、进度和安全问题造成的损失。

六、违约责任及限制条款

1.承包方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。

2.承包方因施工质量、进度或安全问题导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。

3.承包方在施工过程中，如违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任。

4.承包方不得将工程分包给不具备相应资质的施工单位。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

九、附件

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.相关资质证书

5.安全生产管理规定

6.其他相关文件

第三篇范文总结：

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入，有助于确保施工质量、进度和安全，降低甲方风险。

2.通过第三方监督，提高工程管理水平，促进工程建设行业的健康发展。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为发包方，对工程的整体规划和决策具有主导地位，有利于实现甲方利益最大化。

2.甲方通过合同约定，保障自身权益，确保工程按期、按质完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于：

1.业主方拟在____________________（地点）进行住宅小区绿化工程，旨在提升小区环境质量，特委托施工单位进行绿化施工。

2.为确保绿化工程的质量和施工进度，业主方同时委托监理单位对施工过程进行监督管理。

3.业主方、施工单位和监理单位经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________住宅小区绿化工程

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程款及支付方式

1.工程款总额为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，施工单位提交施工组织设计及施工方案，经业主方审核通过后，业主方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程开工后，每月支付合同总价款的20%作为进度款。

（3）工程完工验收合格后，业主方支付合同总价款的40%作为结算款。

（4）工程保修期满后，业主方支付合同总价款的10%作为质保金。

三、监理单位职责与权利

1.监理单位负责对绿化施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理单位有权要求施工单位提供施工组织设计、施工方案等文件，并对施工单位进行现场检查。

3.监理单位有权对不符合质量、进度和安全要求的施工行为提出整改意见，并要求施工单位整改。

四、施工单位责任与义务

1.施工单位应按照合同约定，在规定工期内完成绿化施工任务。

2.施工单位应确保施工质量符合国家标准和设计要求。

3.施工单位应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。

五、施工单位权益保障

1.施工单位有权要求业主方按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款、结算款和质保金。

2.施工单位有权要求监理单位对施工过程进行公正、客观的监督管理。

3.施工单位有权在工程验收合格后，要求业主方支付结算款。

六、甲方违约责任及限制条款

1.业主方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向施工单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。

2.业主方不得无故拖延工程验收，如因业主方原因导致工程验收延迟，业主方应承担相应责任。

3.业主方不得干涉施工单位的正常施工活动，如因业主方原因导致施工单位不能正常施工，业主方应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，业主方、施工单位和监理单位各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

九、附件

1.绿化工程图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.相关资质证书

5.安