2024年度医院住院楼CFG桩基础施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度医院住院楼CFG桩基础施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指X医院，具有独立法人资格的医疗机构。1.2乙方：指X建筑工程有限公司，具有独立法人资格的建筑企业。1.3CFG桩：指混凝土灌注桩，是一种适用于软弱地基处理的一种桩基形式。第二条工程内容与范围2.1工程内容：指住院楼CFG桩基础的施工，包括桩基设计、桩基施工、质量检测等。2.2工程范围：住院楼建筑红线范围内所有CFG桩基础施工。第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方根据工程量清单和市场行情协商确定合同总价。3.2支付方式：按照工程进度，甲方分期支付乙方工程款项。第四条工程质量与标准4.1工程质量：符合国家相关法律法规、规范标准及设计文件要求。4.2工程标准：按照《建筑地基基础设计规范》（GB500072011）执行。第五条工程进度与工期5.1工程进度：按照甲方提供的施工计划和节点要求进行施工。5.2工期：自合同签订之日起至CFG桩基础施工完毕，并通过质量检测合格为止。第六条合同的履行与保证6.1甲方应提供的施工条件：包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。6.2乙方应提供的施工人员、设备及材料，并保证施工安全。第七条合同变更与解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。7.2合同解除：因不可抗力或其他双方约定的事由，导致合同无法履行，双方协商解除合同。第八条违约责任与赔偿8.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。8.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工，应承担违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：工程完工、质量检测合格，甲方支付完毕乙方工程款项。10.3合同失效：合同终止后，双方的权利义务关系消灭。第十一条合同的附件11.1工程量清单11.2施工图纸及技术要求11.3质量检测标准和方法第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或失效之日起五年。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。13.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指X医院，具有独立法人资格的医疗机构，地址位于市区路号，营业执照注册号为，税务登记号为。1.2乙方：指X建筑工程有限公司，具有独立法人资格的建筑企业，地址位于市区路号，营业执照注册号为，税务登记号为。1.3CFG桩：指混凝土灌注桩，是一种适用于软弱地基处理的一种桩基形式，具体设计要求、施工工艺和质量标准详见本合同相关条款。第二条工程内容与范围2.1工程内容：指住院楼CFG桩基础的施工，包括桩基设计、桩基施工、质量检测、施工期间的技术支持与服务以及工程验收等。2.2工程范围：住院楼建筑红线范围内所有CFG桩基础施工，具体施工范围和工程量详见本合同附件一：工程量清单。第三条合同价格与支付3.1合同总价：双方根据工程量清单和市场行情协商确定合同总价，详见本合同附件一：工程量清单。3.2支付方式：按照工程进度，甲方分期支付乙方工程款项。具体支付方式和支付时间详见本合同附件二：支付条款。第四条工程质量与标准4.1工程质量：符合国家相关法律法规、规范标准及设计文件要求，包括但不限于《建筑地基基础设计规范》（GB500072011）、《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）等。4.2工程标准：按照《建筑地基基础设计规范》（GB500072011）执行，桩基质量应满足规范中关于桩基承载力、沉降、垂直度等各项指标的要求。第五条工程进度与工期5.1工程进度：按照甲方提供的施工计划和节点要求进行施工，具体施工进度安排详见本合同附件三：施工进度计划。5.2工期：自合同签订之日起至CFG桩基础施工完毕，并通过质量检测合格为止。具体工期安排详见本合同附件三：施工进度计划。第六条合同的履行与保证6.1甲方应提供的施工条件：包括但不限于施工场地、施工用水、用电等，具体要求详见本合同附件四：施工条件。6.2乙方应提供的施工人员、设备及材料，并保证施工安全。乙方应按照合同约定及施工需要，提供具备相应资质的施工人员、合格的施工设备及材料，并确保施工过程中的人员安全、质量控制和环境保护。第七条合同变更与解除7.1合同变更：双方协商一致，可以对合同内容进行变更。任何一方提出变更要求时，应书面通知对方，并在双方确认变更内容后签署书面文件作为本合同的附件。7.2合同解除：因不可抗力或其他双方约定的事由，导致合同无法履行，双方协商解除合同。任何一方提出解除合同的要求时，应书面通知对方，并在双方确认解除事项后签署书面文件作为本合同的附件。第八条违约责任与赔偿8.1甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。甲方逾期支付工程款项的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付逾期利息。8.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工，应承担违约责任。乙方逾期完成施工的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付逾期利息。8.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接经济损失和甲方因此产生的间接损失，包括但不限于延期损失、窝工费、材料价格上涨等。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼时效：双方在争议发生之日起六个月内提起诉讼，超过该时效期间，对方有权拒绝承担责任。第十条合同的生效、终止与失效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：工程完工、质量检测合格，甲方支付完毕乙方工程款项。10.3合同失效：合同终止后，双方的权利义务关系消灭。本合同失效并不意味着解除双方之间基于工程产生的任何法律关系。第十一条合同的附件11.1工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容。11.2施工图纸及技术要求：包括施工图纸、设计说明、施工技术要求等。11.3质量检测标准和方法：列明质量检测的项目、标准和方法。11.4支付条款：详细规定支付方式、支付时间、支付金额等内容。11.5施工进度计划：明确施工的起始日期、预计完成日期及关键节点。11.6施工条件：列明甲方应提供的施工条件及具体要求。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。商业秘密包括但不限于技术秘密、经营秘密、合同内容等。12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或失效之日起五年。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）。13.2不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十四条其他条款14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，参与本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、检测单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于为本合同工程提供设计、监理、检测、材料、设备等服务或产品的单位或个人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：甲方、乙方如需引入第三方参与工程，应提前书面通知对方，并在合同中明确第三方的权利义务。2.2第三方介入条件：第三方介入需符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，并取得甲乙双方的同意。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规提供服务或产品，并对其提供的服务或产品质量负责。3.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，配合甲方、乙方完成工程，并按照约定时间、质量、数量提供服务或产品。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方项目管理，按照甲方要求完成工程相关任务。4.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方施工要求和技术标准进行施工，确保工程质量。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更：如需变更第三方，应提前书面通知对方，并在合同中明确新的第三方。5.2第三方解除：因不可抗力或其他双方约定的事由，导致第三方无法履行合同，甲方、乙方协商解除与第三方的合同。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：甲方、乙方应与第三方明确责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误限额等。6.2第三方责任保险：鼓励第三方购买责任保险，以降低甲方、乙方风险。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。7.2第三方违约处理：甲方、乙方有权依据合同约定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第八条第三方与甲方、乙方的沟通与协调8.1第三方应主动与甲方、乙方保持沟通，及时报告工程进展、质量情况等信息。8.2甲方、乙方应积极协助第三方解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第九条第三方介入对合同其他方的通知义务9.1第三方介入或变更时，应及时通知其他合同方，并明确第三方权利义务。9.2甲方、乙方应在合同中明确第三方介入对其他方的通知义务，以确保各方权益。第十条第三方介入对合同履行影响的风险划分10.1第三方介入可能导致合同履行过程中的风险划分发生变化，甲方、乙方应在合同中明确风险划分。10.2甲方、乙方应与第三方协商，明确第三方介入对合同履行影响的风险划分，并采取相应措施降低风险。第十一条第三方介入后的合同修订11.1甲方、乙方应根据第三方介入的情况，及时修订本合同，明确第三方的权利义务。11.2修订后的合同应经甲方、乙方、第三方协商一致后签署，作为本合同的附件。第十二条第三方介入后的争议解决12.1因第三方介入产生的争议，甲方、乙方应通过友好协商解决。12.2协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入后的合同解除13.1甲方、乙方与第三方协商一致，可以解除与第三方的合同。13.2解除合同后，甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系消灭，但本合同仍继续有效。第十四条第三方介入后的其他条款14.1本合同未尽事宜，甲方、乙方、第三方可另行协商补充。14.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容。2.施工图纸及技术要求：包括施工图纸、设计说明、施工技术要求等。3.质量检测标准和方法：列明质量检测的项目、标准和方法。4.支付条款：详细规定支付方式、支付时间、支付金额等内容。5.施工进度计划：明确施工的起始日期、预计完成日期及关键节点。6.施工条件：列明甲方应提供的施工条件及具体要求。7.合同履行过程中的补充协议：包括双方对合同内容的变更、补充和修改。8.第三方介入的协议：明确第三方介入的程序、条件、责任、义务等内容。9.第三方责任限额协议：明确第三方责任限额，包括赔偿限额、工期延误限额等。10.第三方责任保险单：第三方购买的责任保险单，作为合同履行过程中的风险保障。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任：a.未按合同约定支付工程款项，需支付逾期利息，并承担违约责任。b.未提供合同约定的施工条件，需承担相应责任，包括但不限于工期延误、窝工费等。c.违反保密条款，泄露乙方商业秘密，需承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.乙方违约行为及责任：a.未按合同约定完成施工，需承担逾期完成施工的违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿损失等。b.提供不合格的施工人员、设备及材料，需承担相应责任，包括但不限于质量问题、工期延误等。c.违反保密条款，泄露甲方商业秘密，需承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.第三方违约行为及责任：a.未按合同约定提供服务或产品，需承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b.违反保密条款，泄露甲方、乙方商业秘密，需承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。c.第三方责任限额：根据合同约定，明确第三方责任限额，以限制第三方承担的风险。说明三：法律