2024年建筑施工合同为期18个月_第1页
2024年建筑施工合同为期18个月_第2页
2024年建筑施工合同为期18个月_第3页
2024年建筑施工合同为期18个月_第4页
2024年建筑施工合同为期18个月_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑施工合同,为期18个月本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程项目的定义第二条:合同范围及工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准第三条:合同工期3.1合同期限为18个月,自合同签字之日起计算。3.2工期延误及延长条款。第四条:合同价格4.1工程总造价为人民币元整(大写:人民币元整)。4.2价格调整条款。第五条:支付方式及进度5.1支付方式为按工程进度分阶段支付。5.2各阶段支付的比例及时间。第六条:工程质量及验收6.1工程质量应符合国家相关标准和规定。6.2验收程序及时间。第七条:材料及设备供应7.1发包方负责供应的材料及设备清单。7.2承包方负责供应的材料及设备清单。第八条:施工安全及环保8.1承包方应遵守国家有关施工安全及环保的规定。8.2安全事故的处理程序。第九条:违约责任9.1发包方违约责任。9.2承包方违约责任。第十条:争议解决10.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.2协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和解除11.1合同变更的条件及程序。11.2合同解除的条件及程序。第十二条:合同的转让12.1合同不得转让。第十三条:合同的生效、修改和终止13.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改和终止条件。第十四条:其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项。第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1发包方名称及地址:[发包方全称],地址:[发包方地址]1.2承包方名称及地址:[承包方全称],地址:[承包方地址]1.3工程项目的定义:本合同项下的工程项目指的是位于[工程地点]的[工程名称],工程内容具体包括但不限于[工程内容详细描述]。第二条:合同范围及工程内容2.1工程概述:本工程是一座[工程类型]建筑,位于[工程地点],占地面积[占地面积],总建筑面积[总建筑面积]。2.2工程地点:[具体工程地点]2.3工程规模:[工程规模描述,如建筑高度、层数、体积等]2.4工程质量标准:工程质量应符合[适用的国家标准或行业标准],并满足[特殊质量要求]。第三条:合同工期3.1合同期限为18个月,自合同签字之日起计算。3.2工期延误及延长条款:如因承包方原因导致工程延期,应按约定向发包方支付违约金;如因不可抗力或发包方原因导致工程延期,按双方协商确定的方式处理。第四条:合同价格4.1工程总造价为人民币[金额]元整(大写:[金额]元整)。4.2价格调整条款:如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素,双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。第五条:支付方式及进度5.1支付方式为按工程进度分阶段支付。5.2各阶段支付的比例及时间:[具体支付比例及时间安排]第六条:工程质量及验收6.1工程质量应符合国家相关标准和规定。6.2验收程序及时间:[验收程序及时间安排]第七条:材料及设备供应7.1发包方负责供应的材料及设备清单:[清单详细描述]7.2承包方负责供应的材料及设备清单:[清单详细描述]第八条:施工安全及环保8.1承包方应遵守国家有关施工安全及环保的规定。8.2安全事故的处理程序:[详细处理程序]第九条:违约责任9.1发包方违约责任:[违约行为及责任]9.2承包方违约责任:[违约行为及责任]第十条:争议解决10.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.2协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和解除11.1合同变更的条件及程序:[详细变更条件及程序]11.2合同解除的条件及程序:[详细解除条件及程序]第十二条:合同的转让12.1合同不得转让。第十三条:合同的生效、修改和终止13.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改和终止条件:[详细修改和终止条件]第十四条:其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项:[其他事项详细描述]第八条:施工安全及环保8.1承包方应遵守国家有关施工安全及环保的规定。8.2安全事故的处理程序:[详细处理程序,包括事故报告、调查、责任划分及赔偿等]8.3环保要求:[具体环保要求,如废气、废水、噪声等处理措施及标准]第九条:违约责任9.1发包方违约责任:[违约行为及责任,如不按时支付款项、不提供施工条件等]9.2承包方违约责任:[违约行为及责任,如工程质量不符合约定、工期延误等]第十条:争议解决10.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.2协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条:合同的变更和解除11.1合同变更的条件及程序:[详细变更条件及程序,如双方书面同意、变更内容的合法性等]11.2合同解除的条件及程序:[详细解除条件及程序,如双方书面协议、解除后的责任处理等]第十二条:合同的转让12.1合同不得转让。第十三条:合同的生效、修改和终止13.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的修改和终止条件:[详细修改和终止条件,如双方书面同意、终止后的责任处理等]第十四条:其他条款14.1双方认为需要约定的其他事项:[其他事项详细描述,如保密条款、知识产权保护等]第二部分:第三方介入后的修正第十五条:第三方介入的定义及范围15.1第三方是指除甲乙方之外的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、材料供应商等。第十六条:第三方介入的程序及责任16.1甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的原因和目的。16.2甲乙方应确保第三方的选择符合国家相关法律法规和行业标准。16.3第三方介入后,甲乙方应与第三方签订相应的合同,明确第三方的权责。16.4第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规完成工作,并对自己的行为负责。第十七条:第三方介入的额外条款及说明17.1甲乙方应确保第三方不侵犯甲乙方的知识产权和其他合法权益。17.2甲乙方应负责协调第三方与工程其他参与方之间的关系。17.3甲乙方应负责监督第三方的工作,确保工程质量和进度符合合同要求。17.4甲乙方应对第三方的行为承担连带责任,但甲乙方有权向第三方追偿。第十八条:第三方责任限额18.1甲乙方应与第三方明确约定责任限额,以防止第三方因违约行为给甲乙方造成过大的损失。18.2责任限额可采用金额限制、赔偿比例或其他方式。18.3甲乙方应要求第三方提供相应的担保,以确保第三方履行合同义务。第十九条:第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方应是独立的法律主体,各自承担合同义务和法律责任。19.2第三方不应被视为甲乙方的代理、合作伙伴或雇佣关系。19.3甲乙方与第三方之间的合同不得影响甲乙方之间的合同关系。第二十条:第三方介入的变更和解除20.1甲乙方如需变更或解除与第三方的合同,应提前书面通知对方,并说明变更或解除的原因和依据。20.2变更或解除第三方合同不得影响工程的正常进行和甲乙方之间的合同履行。第二十一条:第三方介入的争议解决21.1甲乙方与第三方之间的争议应通过友好协商解决。21.2协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十二条:其他相关事项22.1甲乙方应确保第三方不涉及任何违法违规行为。22.2甲乙方应负责对第三方进行必要的培训和指导,确保第三方能够正确理解并履行合同义务。22.3甲乙方应与第三方保持沟通,及时解决工程过程中的问题。第二十三条:本修正部分与合同其他条款具有同等效力。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:工程预算书附件三:施工方案附件四:材料及设备供应清单附件五:施工合同专用条款附件六:工程进度计划附件七:安全文明施工措施附件八:质量保修书附件九:合同变更协议附件十:合同解除协议附件的详细要求和说明:附件一:工程设计图纸应包括工程的总平面图、立面图、剖面图、细部图等,以详细表示工程的设计内容和施工要求。附件二:工程预算书应详细列出工程项目的各项费用,包括材料费、人工费、机械使用费等,并注明费用的计算依据和标准。附件三:施工方案应包括施工工艺、施工步骤、施工技术要求等,以指导施工过程的进行。附件四:材料及设备供应清单应详细列出供应的材料和设备的名称、规格、数量、质量要求等信息。附件五:施工合同专用条款应包括合同双方的权利义务、工程质量要求、工期要求、paymentterms等具体条款。附件六:工程进度计划应详细列出工程各阶段的开始和结束时间,以指导工程的进展和监控。附件七:安全文明施工措施应包括施工安全要求、文明施工要求、安全事故处理程序等。附件八:质量保修书应详细说明保修范围、保修期限、保修责任等。附件九:合同变更协议应详细记录合同变更的内容、变更的原因、变更后的条款等。附件十:合同解除协议应详细记录合同解除的原因、解除的程序、解除后的责任处理等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.工期延误2.工程质量不符合约定3.不按合同要求提供材料和设备4.不履行合同约定的义务违约责任认定标准:1.工期延误:按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.工程质量不符合约定:按照合同约定的质量标准进行判定,必要时进行第三方鉴定。3.不按合同要求提供材料和设备:按照合同约定的供应清单进行核对,不足或不符合要求的部分应由违约方负责补充或更换。4.不履行合同约定的义务:根据合同约定的义务内容进行判定,违约方应承担相应的违约责任。示例说明:如果承包方未能在合同约定的时间内完成工程,则构成工期延误的违约行为,应按照合同约定的违约金计算方式向发包方支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.发包方:指委托他人进行工程建设的一方,通常为项目的所有者或投资者。2.承包方:指接受发包方的委托,承担工程建设的一方,通常为施工单位。3.工期:指合同约定的工程完成的时间限制。4.工程质量:指工程项目的质量标准和要求,包括工程的安全、功能、耐久性等方面。5.违约金:指一方违约时,按照合同约定向另一方支付的赔偿金。6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论