2024年度「惠州建设工程施工」合同标的：建筑工程施工及质量保证

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度「惠州建设工程施工」合同标的：建筑工程施工及质量保证本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同施工地点第二条合同标的及工程范围2.1工程标的概述2.2工程规模及内容2.3工程质量标准第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误及延期规定第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格调整机制4.3预付款及进度付款4.4支付条件和期限4.5价款结算方式第五条施工质量保证5.1乙方质量责任5.2质量检验和验收5.3质量问题的处理第六条安全生产及环保要求6.1乙方安全生产责任6.2安全生产措施及管理制度6.3环保要求及措施第七条违约责任及赔偿7.1违约情形及责任7.2赔偿方式和计算方法第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点及适用法律第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件及后果第十一条保密条款11.1保密信息的定义及范围11.2保密义务及期限第十二条通知与送达12.1通知方式及地址12.2送达时间和效力第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件13.2合同终止和解除条件第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同的修订和补充14.4合同解除或终止后的权利义务处理14.5法律适用及争议解决14.6合同文本的份数及保管责任第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：惠州X建设工程有限公司甲方地址：广东省惠州市X区X路号1.2乙方名称及地址乙方全称：X建筑工程有限公司乙方地址：广东省X市X区X路号1.3合同施工地点施工地点：广东省惠州市X区X项目现场第二条合同标的及工程范围2.1工程标的概述本合同标的为惠州X项目建筑工程施工，包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等。2.2工程规模及内容工程规模：栋建筑物、平方米的装饰工程、系统的安装工程等。2.3工程质量标准工程质量标准按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行，并且要求达到优良等级。第三条合同工期3.1开工日期开工日期：2024年X月X日3.2竣工日期竣工日期：2024年X月X日3.3工期延误及延期规定如乙方原因导致工期延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方协商解决。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价：人民币X万元（大写：壹亿叁仟捌佰玖拾捌万元整）4.2价格调整机制价格调整按照双方约定的物价变动指数进行，具体调整方式在补充协议中详细约定。4.3预付款及进度付款预付款：合同总价10%作为预付款，甲方在合同签订后7个工作日内支付给乙方。进度付款：按照工程进度，甲方根据乙方提交的进度付款申请进行支付。4.4支付条件和期限乙方按合同约定的进度完成工程后，甲方应在验收合格后15个工作日内支付相应款项。4.5价款结算方式价款结算采用银行转账方式进行，具体账户在补充协议中约定。第五条施工质量保证5.1乙方质量责任乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担返工、维修等费用。5.2质量检验和验收工程质量检验和验收按照相关法律法规和标准进行，乙方应配合甲方及有关部门进行质量检查。5.3质量问题的处理如发生质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内到达现场处理，并根据甲方要求采取措施予以解决。第六条安全生产及环保要求6.1乙方安全生产责任乙方应按照相关法律法规和标准进行安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。6.2安全生产措施及管理制度乙方应制定并落实安全生产措施及管理制度，定期进行安全生产培训和检查。6.3环保要求及措施乙方应按照相关法律法规和标准进行环保管理，确保施工过程中的环境保护。第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指在合同签订后，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。8.2不可抗力事件的处理如发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。双方根据事件的影响，协商决定是否延期或终止合同，并约定相应的处理办法。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼或仲裁地点及适用法律诉讼或仲裁地点为广东省惠州市，适用法律为中华人民共和国法律。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件合同执行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，须经双方协商一致并书面确认。10.2合同解除条件及后果合同解除的条件和后果按照双方约定及法律法规规定执行。第十一条保密条款11.1保密信息的定义及范围保密信息是指合同执行过程中涉及的技术秘密、商业秘密和其他双方约定的保密信息。11.2保密义务及期限乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第十二条通知与送达12.1通知方式及地址双方通过书面形式进行通知，通知地址为合同中约定的甲方和乙方地址。12.2送达时间和效力通知送达对方后，即产生效力。通知方式以邮寄、传真或电子邮件为准，送达时间为寄出或发送之次日。第十三条合同的生效、终止和解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止和解除条件合同终止和解除的条件按照合同约定及法律法规规定执行。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同图纸、技术要求、工程量清单等。14.2补充协议补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修订和补充合同的修订和补充必须经双方协商一致，并以书面形式签订。14.4合同解除或终止后的权利义务处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。14.5法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，争议解决按照本合同第九条约定执行。14.6合同文本的份数及保管责任本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。双方各自保管好合同文本，如有丢失，应及时补签。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应方等。第二条第三方介入的程序及责任2.1甲方和乙方同意，在合同执行过程中，可以邀请第三方介入，以协助完成合同约定的工程。2.2甲方和乙方应与第三方签订相应的协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方应按照甲方和乙方的要求，提供相应的服务，并承担相应的责任。第三条第三方介入的费用及支付3.1甲方和乙方应按照第三方提供的服务内容和服务质量，支付相应的费用。3.2费用的支付方式、支付时间和支付条件，应在第三方协议中约定。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方应按照合同约定提供服务，如第三方违约，应承担违约责任。4.2甲方和乙方应按照合同约定，向第三方支付费用。如甲方和乙方违约，应承担违约责任。第五条第三方介入的争议解决5.1甲方、乙方与第三方之间如发生争议，应协商解决。5.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第六条第三方介入对甲方和乙方的权利义务影响6.1第三方介入不影响甲方和乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。6.2甲方和乙方应与第三方协商，确保第三方按照合同约定提供服务。第七条第三方责任限额7.1甲乙双方根据本合同及第三方协议明确第三方的责任限额，以确保双方的权益得到保障。7.2第三方责任限额包括但不限于第三方在提供服务过程中造成的人员伤亡、财产损失等。7.3第三方责任限额的具体金额、限额条件和限额方式，应在第三方协议中约定。第八条第三方介入的终止和解除8.1第三方介入的终止和解除条件，应在第三方协议中约定。8.2第三方介入的终止和解除，应经过甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式确认。第九条第三方介入后的权利义务处理9.2第三方介入终止或解除后，甲方和乙方应按照第三方协议约定，向第三方支付相应的费用。第十条法律适用及争议解决10.1第三方协议适用中华人民共和国法律。10.2第三方协议的争议解决按照双方约定及法律法规规定执行。第十一条合同的修订和补充11.1第三方协议的修订和补充，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式签订。11.2第三方协议的修订和补充，应符合本合同的原则和条款。第十二条通知与送达12.1甲方、乙方与第三方之间的通知和送达，按照本合同及第三方协议约定的方式进行。12.2通知和送达的时间和效力，按照本合同及第三方协议约定的方式确定。第十三条合同的生效、终止和解除13.1第三方协议自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。13.2第三方协议的终止和解除条件，按照合同约定及法律法规规定执行。第十四条其他条款14.1第三方协议的附件，作为第三方协议不可分割的一部分，与第三方协议具有同等法律效力。14.2第三方协议的补充协议，作为第三方协议不可分割的一部分，与第三方协议具有同等法律效力。14.3第三方协议的修订和补充，应符合本合同的原则和条款。14.4第三方协议的解除或终止后，甲乙双方应按照第三方协议约定，处理权利义务关系。14.5法律适用及争议解决，按照本合同及第三方协议约定执行。14.6第三方协议的文本份数及保管责任，按照本合同及第三方协议约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：惠州X项目建筑工程施工图纸附件2：惠州X项目建筑工程施工技术要求附件3：惠州X项目建筑工程施工量清单附件4：惠州X项目建筑工程施工进度计划附件5：惠州X项目建筑工程施工质量标准附件6：惠州X项目建筑工程施工安全措施附件7：惠州X项目建筑工程施工环境保护措施附件8：第三方服务协议模板附件9：惠州X项目建筑工程施工保险证明附件10：惠州X项目建筑工程施工合同补充协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间支付预付款、进度付款或尾款。2.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件或第三方服务。3.乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合约定的标准。4.乙方未按照约定提供施工图纸、技术要求、工程量清单等。5.乙方未按照约定进行安全生产、环保措施或保密义务。违约责任认定标准：1.甲方违约，应按照违约金计算公式支付违约金，违约金计算公式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金比率。2.乙方违约，应按照违约金计算公式支付违约金，违约金计算公式为：违约金=合同总价×违约天数×日违约金比率。示例说明：若甲方未按照约定时间支付预付款，乙方可以依据违约金计算公式，要求甲方支付违约金。例如，合同总价为100万元，甲方迟延支付预付款5天，日违约金比率为0.5%，则甲方应支付的违约金为：100万元×5天×0.5%=2.5万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指在合同签订后，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况