2024年园林景观沉井施工劳务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林景观沉井施工劳务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方乙方对园林景观沉井施工的理解和定义第二条合同范围及工作内容2.1乙方的工作范围2.2乙方的工作内容2.3乙方的工作标准和要求第三条合同工期3.1工期起始日期3.2工期终止日期3.3工期延误及其处理第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款及验收合格付款4.4乙方发票及税务问题第五条乙方人员及管理5.1乙方人员配置5.2乙方人员职责分工5.3乙方人员管理及培训第六条甲方提供的条件及责任6.1甲方提供的施工场地及条件6.2甲方提供的施工材料及设备6.3甲方的其他责任第七条乙方提供的条件及责任7.1乙方提供的施工设备及材料7.2乙方的其他责任第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点及适用法律第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同生效条件11.2合同暂停的条件11.3合同终止的条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律变化13.3合同附件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：×××园林景观工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方：×××建筑工程有限公司地址：×××市×××区×××路×××号1.3甲方乙方对园林景观沉井施工的理解和定义甲方乙方明确理解园林景观沉井施工是指在园林景观项目中，采用沉井方式进行施工的方法，沉井是一种现浇的、整体预制的构筑物，用于支撑地下管线、地下室或其他结构物。第二条合同范围及工作内容2.1乙方的工作范围乙方的工作范围包括但不限于：园林景观沉井的施工图设计、施工组织设计、施工现场的管理、施工人员的工资福利、施工设备的维护和保养等。2.2乙方的工作内容乙方的工作内容主要包括：园林景观沉井的施工、沉井施工过程中的质量控制、安全防护、文明施工、进度控制等。2.3乙方的工作标准和要求乙方应严格按照国家和行业的相关标准进行施工，确保施工质量、安全、进度达到甲方的要求。第三条合同工期3.1工期起始日期本合同工期起始日期为××××年××月××日。3.2工期终止日期本合同工期终止日期为××××年××月××日。3.3工期延误及其处理如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。如甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付窝工费。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价本合同总价为一亿人民币（￥100,000,000）。4.2支付方式甲方支付乙方合同款项采用按工程进度分阶段支付的方式。4.3进度付款及验收合格付款甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的比例支付进度款。工程验收合格后，甲方一次性支付剩余款项。4.4乙方发票及税务问题乙方应向甲方提供合法的税务发票，依法纳税。如乙方未能提供发票，甲方有权扣除相应税金。第五条乙方人员及管理5.1乙方人员配置乙方应配置项目经理、技术负责人、安全员、质量员等关键岗位人员，并确保相关人员具备相应的资格和经验。5.2乙方人员职责分工乙方项目负责人负责overallprojectmanagement；技术负责人负责技术指导和质量控制；安全员负责施工现场安全管理；质量员负责质量检查和验收等。5.3乙方人员管理及培训乙方应对施工现场人员进行严格的管理和培训，确保施工现场秩序井然，施工人员熟悉并遵守施工规范和安全操作规程。第六条甲方提供的条件及责任6.1甲方提供的施工场地及条件甲方应保证施工场地具备施工条件，包括但不限于：场地平整、道路畅通、水电接入等。6.2甲方提供的施工材料及设备甲方应按照合同约定提供施工所需的原材料、设备等，并确保材料和设备的质量符合国家标准。6.3甲方的其他责任甲方应协助乙方办理与施工相关的各类手续，协调解决施工现场的各类问题，确保工程顺利进行。第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件合同变更需经甲方、乙方双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项。8.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，对方无法继续履行合同；（4）法律、法规规定其他可以解除合同的情形。第九条违约责任9.1甲方违约责任甲方违约应承担违约责任，包括但不限于：支付乙方违约金、赔偿乙方损失、支付乙方窝工费等。9.2乙方违约责任乙方违约应承担违约责任，包括但不限于：支付甲方违约金、赔偿甲方损失、支付甲方窝工费等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点及适用法律争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、暂停和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同暂停的条件合同暂停的条件如下：（1）甲方要求暂停，且乙方无法继续履行合同；（2）乙方要求暂停，且甲方同意乙方暂停；（3）因不可抗力导致合同暂停。11.3合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方严重违约，对方无法继续履行合同；（5）法律、法规规定其他可以终止合同的情形。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、合同内容等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内。12.3违约保密条款违反保密条款的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律变化如果合同履行过程中，相关法律法规发生变化，双方应按照变化后的法律法规执行。13.3合同附件合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为××××年××月××日。14.2签署地点本合同签署地点为××××市××××区××××路××××号。14.3签署人甲方签署人为：×××（职务：×××）；乙方签署人为：×××（职务：×××）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方指非甲方乙方之外的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不仅限于合同履行过程中的监督、检查、评估、协调等活动。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序（1）甲方乙方向第三方提出介入申请；（2）第三方对申请进行审查，决定是否介入；（3）第三方介入后，甲方乙方应与第三方进行沟通协商，确保合同顺利履行。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）甲方乙方向第三方提出书面介入申请；（2）第三方认为介入有助于合同履行和维护双方权益；（3）第三方介入不违反相关法律法规和政策。第三条第三方责任及权益3.1第三方责任第三方应按照法律法规和合同约定，履行监督、检查、评估等职责，确保合同顺利履行。3.2第三方权益第三方在介入过程中，有权获取与合同履行相关的信息、资料，甲方乙方应予以配合。3.3第三方责任限额第三方对甲方乙方的损失承担的责任限额，按照第三方与甲方乙方签订的协议确定。如无明确约定，第三方责任限额为第三方介入费用。第四条甲方乙方的义务及权益4.1甲方乙方的义务甲方乙方应按照合同约定履行各项义务，包括但不限于提供合格的施工场地、材料、设备等。4.2甲方乙方的权益甲方乙方在第三方介入过程中，有权要求第三方按照合同约定履行职责，确保合同顺利履行。4.3甲方乙方的损失赔偿如因第三方未按约定履行职责导致甲方乙方损失，甲方乙方有权要求第三方予以赔偿。第五条第三方介入对合同履行影响5.1第三方介入不影响合同主体权益第三方介入不影响甲方乙方按照合同约定享有的权益，包括但不限于合同价款、工期、质量等。5.2第三方介入不免除甲方乙方责任第三方介入不免除甲方乙方按照合同约定应承担的责任，包括但不限于质量保证、安全防护等。第六条第三方介入费用及支付6.1第三方介入费用第三方介入费用包括但不限于第三方人员报酬、差旅费、住宿费等。6.2第三方费用支付第三方介入费用由甲方乙方协商确定，并在合同中约定。6.3第三方费用支付方式甲方乙方应按照合同约定支付第三方介入费用。支付方式可采用预付、进度付款等方式。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）第三方与甲方乙方达成书面终止协议；（3）法律法规规定其他可以终止情形。7.2第三方介入终止程序第三方介入终止程序如下：（1）第三方与甲方乙方达成书面终止协议；（2）甲方乙方按照约定支付第三方介入费用；（3）三方签署终止协议，终止第三方介入。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点及适用法律争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第九条合同的修订及补充9.1修订及补充条件合同修订及补充的条件如下：（1）法律法规发生变化，影响合同履行；（2）合同履行过程中出现新的情况，需要对合同进行修订或补充。9.2修订及补充程序（1）甲方乙方协商一致，达成修订或补充协议；（2）修订或补充协议经三方签字盖章后生效。第十条合同的完整性和效力10.1合同完整性本合同及其附件构成完整合同，双方及其他相关方均应全面履行合同义务。10.2合同效力本合同自三方签字盖章之日起生效，对甲方乙方及第三方均具有法律约束力。第十一条合同的解除及终止11.1合同解除及终止条件合同解除及终止条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除或终止合同；（3）法律法规规定其他可以解除第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸详细描述园林景观沉井施工的图纸，包括沉井的尺寸、位置、构造等详细信息。附件二：技术文件包括施工组织设计、施工方案、安全技术措施等，详细描述施工过程中的技术要求和操作步骤。附件三：工程量清单详细列出施工过程中所需的材料、设备、人工等工程量，以及相应的数量和价格。附件四：质量标准及验收规范详细描述施工质量的要求和验收标准，包括材料合格标准、施工工艺要求等。附件五：施工进度计划详细列出施工过程中的各个阶段和节点的进度计划，包括开始时间、结束时间、施工内容等。附件六：安全防护措施方案详细描述施工过程中的安全防护措施，包括施工现场的安全警示、个人防护装备的使用等。附件七：环境保护措施方案详细描述施工过程中的环境保护措施，包括噪音控制、废物处理等。附件八：合同变更协议如合同履行过程中需要变更，需签订书面变更协议，详细描述变更的内容和影响。附件九：违约金计算公式及依据详细列出违约金的计算公式和依据，包括计算方法和相关法律法规。附件十：争议解决方式及程序详细描述争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付进度款或合同款。2.甲方提供的施工场地、材料、设备等不符合合同要求。3.甲方未按约定提供施工所需的相关手续和条件。4.乙方未按约定时间完成施工或施工质量不符合要求。5.乙方使用的材料、设备等不符合合同要求。6.乙方未按约定提供相关手续和资料。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.根据违约行为对工程进度、质量、成本等方面造成的影响，确定违约责任。3.违约方应承担因违约产生的额外费用和损失。示例说明：如果甲方未按约定时间支付进度款，乙方可以根据合同约定的违约金计算公式计算违约金，并有权要求甲方支付因延迟付款导致的额外费用和损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约补偿。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。5.合同变更