2024年建筑工程施工及设备运输合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程施工及设备运输合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人信息1.2承包人信息1.3设备供应商信息第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条设备运输3.1设备清单3.2运输方式3.3运输时间第四条施工期限4.1总施工期限4.2各阶段施工期限4.3延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量争议处理第六条合同价格6.1工程总价6.2价格调整6.3付款方式第七条合同履行7.1承包人义务7.2发包人义务7.3设备供应商义务第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议类型9.2解决方式9.3争议赔偿第十条合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更生效第十一条合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任处理第十二条合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的责任处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄密责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式14.4合同效力14.5附件清单第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人信息发包人全称：X建筑工程有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系人：X联系电话：X1.2承包人信息承包人全称：X建筑安装工程有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系人：X联系电话：X1.3设备供应商信息供应商全称：X机械设备有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系人：X联系电话：X第二条工程内容2.1工程概述工程名称：X项目建筑工程施工工程地点：省市区路号工程性质：住宅楼建筑工程2.2施工范围施工范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等。2.3施工标准施工应严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行。第三条设备运输3.1设备清单设备清单详见附件一，包括设备名称、型号、数量等详细信息。3.2运输方式设备运输方式为陆路运输，自供应商仓库至工程现场。3.3运输时间设备供应商应按照合同约定的时间节点，提前将设备运输至工程现场。第四条施工期限4.1总施工期限工程总施工期限为个月，自开工之日起计算。4.2各阶段施工期限具体各阶段施工期限详见附件二，包括各阶段的工作内容和完成时间。4.3延期条款如因不可抗力或其他特殊情况导致施工无法按时完成，双方可协商延期。第五条工程质量5.1质量标准工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关规范要求。5.2质量验收工程验收分为中间验收和竣工验收，验收不合格的工程不得投入使用。5.3质量争议处理工程质量争议由双方协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同价格6.1工程总价工程总价为人民币元整（大写：人民币玖亿捌仟捌佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整），币种为人民币。6.2价格调整合同价格不因市场价格波动而调整。6.3付款方式工程进度款按工程进度的70%支付，工程验收合格后支付剩余的30%。第八条违约责任8.1违约行为发包人未能按照约定时间支付工程进度款，或未能提供施工所需的场地、资料等，导致工程延期、停工或增加费用的，应承担违约责任。承包人未能按照约定时间完成工程，或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任。设备供应商未能按照约定时间提供设备，或设备不符合合同约定的，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金。违约行为导致工程无法使用的，违约方应承担相应的修复费用。8.3违约赔偿因违约行为造成对方直接经济损失的，违约方应予以赔偿。第九条争议解决9.1争议类型合同履行过程中发生的争议。9.2解决方式双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议赔偿胜诉方有权要求败诉方承担诉讼费用及合理的律师费用。第十条合同变更10.1变更条件合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以变更合同内容。10.2变更程序变更内容应书面协议，并由双方代表签字盖章确认。10.3变更生效变更协议自双方签字盖章之日起生效。第十一条合同解除11.1解除条件发包人未能履行合同义务，经催告后在合理期限内仍未履行，承包人可以解除合同。设备供应商未能按照约定提供设备，经催告后在合理期限内仍未提供，发包人或承包人可以解除合同。11.2解除程序解除合同应书面协议，并由双方代表签字盖章确认。11.3解除后的责任处理解除合同后，双方应按照合同约定处理已完成的工程和设备，并根据实际情况承担相应的责任。第十二条合同终止12.1终止条件工程完成后，双方签署工程验收合格证书，合同即终止。12.2终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜。12.3终止后的责任处理合同终止后，承包人应将工程交付给发包人，并按照合同约定承担相应的责任。第十三条保密条款13.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。13.3泄密责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式双方同意采用仲裁方式解决合同争议，仲裁委员会为X仲裁委员会。14.4合同效力本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。14.5附件清单附件清单详见附件三，包括工程设计文件、设备清单、施工图纸等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指除甲乙方以外的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入指第三方参与合同的履行过程，包括但不限于中介方、监理方、设计方等。第二条第三方介入条件2.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，应提前通知对方，并说明第三方介入的目的、性质及期限。2.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意，未经对方同意，任何一方不得擅自引入第三方。第三条第三方义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定履行合同义务，并接受甲乙双方的监督和管理。3.2第三方应保证其提供的服务或产品符合合同约定的质量标准和技术要求。3.3第三方应对其介入过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密，未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方披露。第四条第三方责任4.1第三方应独立承担其履行过程中产生的法律责任，包括但不限于侵权责任、违约责任等。4.2第三方如因过错导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。4.3第三方如因不可抗力无法履行合同的，应立即通知甲乙双方，并采取合理措施减少损失。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于甲乙方之间的合同关系。5.2甲乙方与第三方之间的纠纷、争议不影响甲乙方之间的合同履行。5.3第三方不享有甲乙方之间的合同权利，也不承担甲乙方之间的合同义务。第六条第三方责任限额6.1第三方应就其履行过程中可能产生的损害赔偿责任向甲乙方承担有限责任，责任限额为第三方介入合同的报酬总额。6.2甲乙方应就其指示、要求第三方造成的损失向第三方承担相应的责任。6.3第三方如因故意或重大过失导致甲乙方损失的，不受责任限额的限制。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入合同的履行完成后，第三方与甲乙方的合同关系终止。7.2甲乙方与第三方之间因合同履行产生的权利义务关系终止后，第三方不得就与甲乙方之间的合同关系向甲乙方提出任何主张。第八条第三方介入的书面协议8.1甲乙方与第三方就第三方介入事项应签订书面协议，明确双方的权利义务。8.2书面协议应包括但不限于第三方的义务、责任、责任限额等内容。8.3书面协议的签订、变更、解除、终止等均应遵循本合同的约定。第九条第三方介入的附件9.1第三方介入的附件应包括第三方的主体资格证明、资质证明等相关文件。9.2附件应由甲乙双方审验合格后予以认可。第十条第三方介入的告知义务10.1甲乙方应在合同中明确告知对方第三方介入的相关事项，包括但不限于第三方的名称、性质、介入范围等。10.2甲乙方应保证告知内容的真实性、准确性和完整性。第十一条第三方介入的监督和管理11.1甲乙方应对第三方的履行过程进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。11.2甲乙方有权要求第三方提供履行合同的进度报告、质量报告等。11.3甲乙方有权对第三方的不当履行行为采取措施，包括但不限于暂停支付报酬、解除合同等。第十二条第三方介入的违约处理12.1第三方如违反合同约定，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。12.2甲乙方如因第三方的违约行为受到损失的，有权要求第三方赔偿损失。12.3甲乙方有权解除与第三方的合同关系，并要求第三方退还已支付的报酬。第十三条第三方介入的解除13.1甲乙方有权根据合同约定或法律规定解除与第三方的合同关系。13.2解除第三方合同关系的通知应书面送达对方。13.3解除后的责任处理按照本合同的约定执行。第十四条第三方介入的补充条款14.1本合同未涉及第三方介入的事项，由甲乙方另行签订补充协议予以明确。14.2补充协议应遵循本合同的约定，涉及第三方权益的，应取得第三方的书面同意。14.3补充协议的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件包括工程平面图、立面图、剖面图、细部图等。设计文件应符合相关法律法规及行业标准。附件二：设备清单列明设备名称、型号、数量、规格、制造商等信息。设备清单应经过双方审核无误后签字确认。附件三：施工图纸包括施工布置图、施工流程图、施工详图等。施工图纸应明确施工过程中的各项要求和技术细节。附件四：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等。工程量清单应经过双方审核无误后签字确认。附件五：材料供应清单列明材料名称、规格、数量、供应商等信息。材料供应清单应经过双方审核无误后签字确认。附件六：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。施工组织设计应符合工程要求及施工标准。附件七：质量保证措施明确质量控制措施、质量检测方法、质量验收标准等。质量保证措施应符合相关法律法规及行业标准。附件八：安全施工措施包括安全管理体系、安全防护措施、应急预案等。安全施工措施应符合相关法律法规及行业标准。附件九：环境保护措施明确环境保护目标、环保措施、环保设施等。环境保护措施应符合相关法律法规及行业标准。附件十：合同价款明细表详细列明合同价款的构成，包括工程款、设备款、材料款等。合同价款明细表应经过双方审核无误后签字确认。附件十一：支付计划明确付款的时间、金额、条件等。支付计划应符合合同约定的付款条款。附件十二：工程验收标准列明工程验收的标准和程序。工程验收标准应符合相关法律法规及行业标准。附件十三：争议解决方式明确争议解决的仲裁委员会或法院。争议解决方式应符合双方约定。附件十四：其他协议包括补充协议、修正案、备忘录等。其他协议应经过双方审核无误后签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按约定时间履行合同义务。2.甲乙双方提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准。3.甲乙双方未按约定支付价款或报酬。4.甲乙双方未按约定提供施工场地、资料等。5.甲乙双方未按约定履行保密义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金，违约金金额为合同总价款的5%至10%。2.违约方应承担因违约导致的对方直接经济损失的赔偿责任。3.违约方应承担因违约导致的合同延期、停工等造成的额外费用。示例说明：甲方向乙方支付了工程进度款，但乙方未能按照约定时间完成工程。乙方属于违约行为，应向甲方支付违约金，并赔偿因工程延期导致的甲方额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金