2024年建筑安全用防火窗施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑安全用防火窗施工合同本合同目录一览第一条防火窗的定义与范围1.1防火窗的定义1.2防火窗的种类1.3防火窗的规格和型号第二条合同双方2.1甲方名称和地址2.2乙方名称和地址第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程预算第四条防火窗的供应与验收4.1防火窗的供应4.2防火窗的验收4.3验收标准和程序第五条施工期限5.1施工开始日期5.2施工结束日期5.3施工延期及违约责任第六条施工质量与标准6.1施工质量要求6.2施工标准6.3质量保证及验收第七条合同价格与支付7.1合同总价7.2支付方式7.3支付时间表第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点和机构9.3诉讼地点和法院第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件第十一条合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让通知义务第十二条保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密期限第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修改记录14.3双方签署页第一部分：合同如下：第一条防火窗的定义与范围1.1防火窗的定义本合同所称防火窗，是指符合国家相关标准和规定，能够在一定时间内阻止火势蔓延，保护人员和财产安全的一种窗户。1.2防火窗的种类本合同涉及的防火窗包括固定式防火窗、活动式防火窗、特级防火窗等。1.3防火窗的规格和型号防火窗的规格和型号应符合国家相关标准和甲方要求，具体型号和规格详见附件一。第二条合同双方2.1甲方名称和地址甲方名称：____________甲方地址：____________2.2乙方名称和地址乙方名称：____________乙方地址：____________第三条工程概况3.1工程名称本合同所涉及的工程名称为：____________3.2工程地点本合同所涉及的工程地点为：____________3.3工程规模本合同所涉及的工程规模为：____________3.4工程预算本合同所涉及的工程预算为：____________元。第四条防火窗的供应与验收4.1防火窗的供应乙方应按照甲方要求的时间和数量，向甲方供应防火窗。4.2防火窗的验收甲方应按照合同约定的时间和地点，对乙方供应的防火窗进行验收。4.3验收标准和程序验收标准和程序应按照国家相关标准和甲方要求进行，具体详见附件二。第五条施工期限5.1施工开始日期本合同约定的施工开始日期为：____________。5.2施工结束日期本合同约定的施工结束日期为：____________。5.3施工延期及违约责任如乙方原因导致施工延期，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第六条施工质量与标准6.1施工质量要求乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求。6.2施工标准施工标准应按照国家相关标准和甲方要求进行，具体详见附件三。6.3质量保证及验收乙方应提供完整的质量保证资料，并按照合同约定的时间和地点，接受甲方和相关部门的验收。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向乙方所在地人民法院提起诉讼；（2）提交甲方所在地仲裁机构仲裁。9.2仲裁地点和机构如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。9.3诉讼地点和法院如选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为甲方所在地，法院为甲方所在地人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件双方同意，合同的变更需书面签订，并经双方签字或盖章确认。10.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确表示不履行合同主要义务；（4）一方严重违反合同约定，对方无法忍受。第十一条合同的转让11.1合同转让的条件合同转让需经双方书面同意，并签订转让协议。11.2转让通知义务双方同意，合同转让后，转让方应书面通知对方。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定执行，其他条款仍然有效。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：（1）防火窗技术参数表；（2）施工方案和施工图纸；（3）验收标准和程序；（4）其他双方约定的附件。14.2合同修改记录本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字或盖章确认。14.3双方签署页本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签署后合同生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方、材料供应商等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督或协调等工作。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入的方式（1）提供专业咨询或技术支持；（2）进行质量监督和验收；（3）协调解决合同履行过程中的争议；（4）提供金融服务等。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）甲乙双方同意第三方介入；（3）第三方与甲乙双方签订书面介入协议。第三条第三方的主要权利和义务3.1第三方的主要权利（1）获取合同履行过程中的相关信息和资料；（2）对合同履行情况进行监督和评价；（3）提出建议和意见，参与合同的协调和决策；（4）按照约定获得相应的报酬和服务费用。3.2第三方的主要义务（1）严格按照合同约定和相关法律法规进行工作；（2）保持独立公正的立场，不得偏袒任何一方；（3）保密合同履行过程中的商业秘密；（4）按照约定提供专业服务，确保服务质量。第四条第三方介入的协调与管理4.2甲乙双方应按照合同约定，及时向第三方支付相应的报酬和服务费用。4.3甲乙双方应监督第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失造成损失。5.2第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方提供的服务不符合约定，造成的直接损失；（2）第三方未履行保密义务，导致的损失；（3）第三方违反合同约定，造成的其他损失。5.3第三方对甲乙双方的赔偿责任，以第三方介入时甲乙双方同意的赔偿限额为限。第六条第三方与甲乙双方的权利义务划分6.1第三方与甲乙双方的权利义务划分如下：（1）第三方负责提供专业服务，甲乙双方负责支付报酬和服务费用；（2）第三方负责合同履行过程中的监督和协调，甲乙双方负责合同的实际履行；（3）第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，甲乙双方对第三方的损失不承担责任。6.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中的沟通和协调，不影响甲乙双方之间的权利义务关系。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方同意终止第三方介入；7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，及时支付第三方相应的报酬和服务费用。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙双方损失等。8.2甲乙双方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿第三方损失等。第九条争议解决（1）向乙方所在地人民法院提起诉讼；（2）提交甲方所在地仲裁机构仲裁。9.2仲裁地点和机构如选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁机构为甲方所在地仲裁委员会。9.3诉讼地点和法院如选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为甲方所在地，法院为甲方所在地人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件双方同意，合同的变更需书面签订，并经双方签字或盖章确认。10.2合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方明确第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：防火窗技术参数表详细列出防火窗的各项技术参数，包括但不限于防火等级、尺寸、材质、重量、耐火时间等。附件二：施工方案和施工图纸提供详细的施工方案和施工图纸，包括施工步骤、工艺流程、施工要求等。附件三：验收标准和程序详细说明防火窗的验收标准和程序，包括验收的具体要求、验收方法、验收时间表等。附件四：第三方介入协议明确第三方介入的具体条款，包括第三方的工作内容、责任范围、报酬和服务费用等。附件五：保密协议详细列出保密信息的定义、保密义务及保密期限等内容。附件六：违约金计算公式及标准提供违约金计算公式及标准，以便在违约行为发生时进行计算。附件七：争议解决方式选择协议明确双方在发生争议时选择的争议解决方式，如仲裁或诉讼。附件八：合同变更和解除协议详细说明合同变更和解除的条件、程序及双方的责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付款项或提供场地。2.乙方未按约定时间完成施工或提供货物。3.第三方未按约定提供专业服务或监督不力。4.任何一方未履行保密义务。5.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式及标准进行计算。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。3.延长履行期限：根据违约行为导致的时间延误，延长合同履行期限。示例说明：若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款导致的乙方损失。说明三：法律名词及解释：1.防火窗：指符合国家相关标准和规定，能够在一定时间内阻止火势蔓延，保护人员和财产安全的一种窗户。2.第三方：指除甲乙双方外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方、材料供应商等。3.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付