2024年工程设计与施工分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程设计与施工分包合同本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程性质1.4工程规模1.5工程时间表2.分包商职责2.1分包商的工作范围2.2分包商的设计责任2.3分包商的施工责任2.4分包商的供应链管理2.5分包商的品质控制3.承包商职责3.1承包商的监督和管理责任3.2承包商的技术支持3.3承包商的物资供应3.4承包商的付款责任3.5承包商的变更管理4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3付款计划4.4发票和报销5.合同执行5.1工程进度5.2施工安全5.3环境保护5.4工程质量控制5.5工程验收6.变更和修改6.1变更请求6.2变更审批6.3变更执行6.4变更费用7.违约责任7.1分包商的违约行为7.2承包商的违约行为7.3违约责任的处理8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁程序8.3法院管辖权9.合同的生效和终止9.1合同的生效条件9.2合同的终止条件9.3合同终止后的义务10.一般条款10.1保密条款10.2法律适用10.3合同的修改和补充10.4合同的转让11.附件11.1工程设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4工程量清单12.签字页12.1分包商签字12.2承包商签字13.日期14.合同编号第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年工程项目1.2工程地点：市区路号1.3工程性质：住宅楼设计与施工1.4工程规模：地上层，地下层1.5工程时间表：本合同签订后个月内完成第二条分包商职责2.1分包商的工作范围：包括但不限于建筑设计与施工、装饰装修、给排水、电气、暖通等工程。2.2分包商的设计责任：按照承包商提供的技术要求和规范进行设计，并负责设计文件的编制和报批。2.3分包商的施工责任：按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.4分包商的供应链管理：负责工程所需的材料、设备采购，并保证材料设备质量、价格、供应等方面的要求。2.5分包商的品质控制：对施工过程和工程质量进行监控，确保工程符合设计文件和规范要求。第三条承包商职责3.1承包商的监督和管理责任：对分包商的施工过程进行全面监督和管理，确保工程进度、质量、安全等方面的要求。3.2承包商的技术支持：提供设计文件、施工图纸等技术资料，并对分包商进行技术交底和培训。3.3承包商的物资供应：按照施工进度和工程需求，提供所需的材料、设备等物资。3.4承包商的付款责任：按照合同约定的付款方式和时间，支付分包商的工程款项。3.5承包商的变更管理：对工程变更进行审批和管理，并根据变更情况调整合同价款。第四条合同价格4.1合同总价：人民币元整（大写：元整）。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。4.3付款计划：按照工程进度和合同约定，分阶段支付工程款项。具体付款时间和比例由双方在补充协议中约定。4.4发票和报销：分包商应按照国家和地方税务规定，向承包商提供合法的发票。第五条合同执行5.1工程进度：分包商应按照合同约定的工期完成工程。如因分包商原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。5.2施工安全：分包商应严格按照国家安全生产法律法规和承包商的安全要求进行施工，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.3环境保护：分包商应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。5.4工程质量控制：分包商应按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和规范要求。5.5工程验收：工程完成后，分包商应按照合同约定和验收标准，向承包商提供完整的验收资料。如验收不合格，分包商应按照合同约定承担整改责任。第六条变更和修改6.1变更请求：合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更工程内容、规模、进度等，双方可协商提出变更请求。6.2变更审批：变更请求经双方协商一致后，应签订补充协议，明确变更内容、价款等事项。6.3变更执行：变更协议签订后，分包商应按照变更协议的要求进行施工。6.4变更费用：变更导致的合同价款调整，双方应按照合同约定和补充协议办理。第七条违约责任7.1分包商的违约行为：分包商未按照合同约定完成工程、质量不符合要求、安全责任事故等，应承担违约责任。7.2承包商的违约行为：承包商未按照合同约定支付工程款项、提供设计文件和物资不及时等，应承担违约责任。7.3违约责任的处理：双方应按照合同约定和法律规定，协商解决违约责任事项。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议的解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序：如双方同意仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。8.3法院管辖权：如双方未选择仲裁，则争议由合同签订地人民法院管辖。第九条合同的生效和终止9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的终止条件：工程验收合格，分包商提交最终验收报告，承包商支付完毕全部工程款项后，本合同终止。9.3合同终止后的义务：合同终止后，分包商应按照承包商的要求，协助办理工程移交手续，并提供必要的售后服务。第十条一般条款10.1保密条款：双方应对合同内容和工程相关资料予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。10.3合同的修改和补充：合同履行过程中，如出现未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。10.4合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一条附件11.1工程设计文件：包括工程设计说明书、设计图纸、施工图纸等。11.2施工图纸：包括施工详图、施工平面图、施工立面图等。11.3技术规范：包括工程质量标准、施工工艺要求、材料设备技术要求等。11.4工程量清单：包括工程各项工程的工程量、工程单价、工程总价等。第十二条签字页12.1分包商签字：（分包商名称）（分包商授权代表）（签字日期）12.2承包商签字：（承包商名称）（承包商授权代表）（签字日期）第十三条日期本合同签订日期：2024年1月1日。第十四条合同编号本合同编号：2024GY001。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构、监理单位、金融机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方责任：第三方根据本合同的约定，应向甲乙双方承担相应的责任。第三方对甲乙双方的责任，不应超过其在本合同中的约定范围。15.3第三方权益：第三方在本合同中享有的权益，应严格按照合同约定和法律规定进行。第三方应遵守合同的约定，不得擅自变更、解除或转让其在合同中的权益。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方合同：甲乙双方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，并具有同等法律效力。16.3第三方支付：甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。第三方费用的支付，不得影响甲乙双方的其他合同义务。16.4第三方责任限额：甲乙双方应与第三方约定明确的责任限额，包括但不限于第三方承担责任的范围、限额、期限等。第三方对甲乙双方的责任，不应超过其在本合同及补充协议中的约定。16.5第三方违约：如第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方：第三方应视为甲乙双方合同关系的外部当事人，其与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。17.2第三方与分包商：第三方与分包商之间的合同关系，应由第三方和分包商自行解决。第三方不应向分包商提出超出本合同约定的要求。17.3第三方与承包商：第三方与承包商之间的合同关系，应由第三方和承包商自行解决。第三方不应向承包商提出超出本合同约定的要求。第十八条第三方责任的分担18.1第三方责任的分担原则：第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担责任。18.2甲乙双方的责任：甲乙双方应按照本合同约定，履行各自的合同义务。甲乙双方未履行合同义务或履行义务不符合约定，导致第三方损失的，甲乙双方应承担相应的责任。18.3分包商的责任：分包商应按照本合同约定，履行设计、施工等义务。分包商未履行合同义务或履行义务不符合约定，导致第三方损失的，分包商应承担相应的责任。18.4承包商的责任：承包商应按照本合同约定，履行监督、管理、支付等义务。承包商未履行合同义务或履行义务不符合约定，导致第三方损失的，承包商应承担相应的责任。第十九条第三方介入的变更管理19.1第三方变更请求：如第三方提出变更请求，甲乙双方应共同协商，根据本合同约定和实际情况，决定是否同意变更。19.2第三方变更审批：如甲乙双方同意第三方变更请求，甲乙双方应签订补充协议，明确变更内容、价款、时间等事项。19.3第三方变更执行：第三方变更协议签订后，甲乙双方应按照变更协议的要求，履行相应的合同义务。第二十条约定第三方与甲乙双方的沟通与协调20.2甲乙双方应与第三方共同解决工程过程中出现的问题，确保工程质量、进度和安全。20.3甲乙双方应与第三方协商确定工程变更、维修、验收等事项。第二十一条第三方介入的违约处理21.1第三方违约：如第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。21.2违约处理：甲乙双方应与第三方协商解决违约事项。如协商不成，甲乙双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：如第三方介入导致争议，甲第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术规范附件4：工程量清单附件5：材料设备供应商名单附件6：检测机构资质证明附件7：监理单位资质证明附件8：金融机构提供的融资文件附件9：仲裁协议附件10：法院判决书附件1的详细要求和说明：工程设计文件应包括设计说明书、设计图纸、施工图纸等，应符合国家相关法律法规和行业标准。设计文件应经过相关部门审批通过，并提交给承包商和分包商。附件2的详细要求和说明：施工图纸应包括施工详图、施工平面图、施工立面图等，应明确施工要求、工程量、材料和设备要求等。施工图纸应由设计单位提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件3的详细要求和说明：技术规范应包括工程质量标准、施工工艺要求、材料设备技术要求等，应符合国家相关法律法规和行业标准。技术规范应由设计单位提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件4的详细要求和说明：工程量清单应包括工程各项工程的工程量、工程单价、工程总价等，应由设计单位提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件5的详细要求和说明：材料设备供应商名单应包括材料设备供应商的名称、地址、联系方式等，应由承包商提供，并经过审批后提交给分包商。附件6的详细要求和说明：检测机构资质证明应包括检测机构的资质证书、检测范围等，应由检测机构提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件7的详细要求和说明：监理单位资质证明应包括监理单位的资质证书、监理范围等，应由监理单位提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件8的详细要求和说明：金融机构提供的融资文件应包括融资协议、融资条件等，应由金融机构提供，并经过审批后提交给承包商和分包商。附件9的详细要求和说明：仲裁协议应包括仲裁条款、仲裁机构等，应由甲乙双方签订，并提交给第三方。附件10的详细要求和说明：法院判决书应包括判决书编号、判决内容等，应由法院提供，并提交给甲乙双方。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行义务。2.工程质量不符合设计和规范要求。3.工程进度延误。4.擅自变更或解除合同。5.违反保密条款。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方可协商解除合同。2.违约行为导致合同解除的，违约方应承担合同解除后的赔偿责任。3.违约行为导致工程质量不符合设计和规范要求的，违约方应负责整改和赔偿。4.违约行为导致工程进度延误的，违约方应承担相应的违约责任。5.违反保密条款的，违约方应承担泄露信息造成的损失赔偿责任。示例说明：如分包商未按照设计文件和施工图纸进行施工，导致工程质量不符合设计和规范要求，分包商应负责整改并承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间签订的具有法律约束力的协议。2.甲方：指合同中承担义务的一方。3.乙方：指合同中享有权利的一方。4.分包商：指承包商将其合同义务的