高速公路设计施工合同

高速公路设计施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承担本项目的施工任务，并按照业主的要求完成施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：（1）高速公路线路设计；（2）高速公路路基、路面、桥梁、隧道、涵洞等施工；（3）高速公路沿线设施（包括但不限于交通标志、标线、护栏、照明、通信、监控等）的施工；（4）环境保护、水土保持等工程；（5）验收、保修等工程。1.2承包商应按照本项目的设计文件、技术规范、施工图纸等要求，完成本合同范围内的全部施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后的五个工作日内，向承包商支付合同价的30%作为预付款。2.3剩余的70%合同价款，按照双方约定的进度付款，具体付款节点和比例双方另行协商确定。2.4承包商完成本项目后，经业主验收合格，业主应在验收合格后的五个工作日内支付剩余的合同价款。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____年，自合同签订之日起计算。3.2承包商应按照双方约定的施工进度计划，保证本项目按期完成。3.3如因不可抗力等特殊情况导致施工进度受到影响，双方可协商顺延合同工期。第四条质量与标准4.1承包商应按照本项目的设计文件、技术规范、施工图纸等要求，保证施工质量，确保本项目达到____等相应标准。4.2业主有权对承包商的施工过程和施工质量进行监督检查，承包商应予以配合。4.3本项目验收不合格的，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1承包商未按照合同约定的工期、质量、标准完成施工任务的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价×违约天数×违约利率。5.2业主未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价×违约天数×违约利率。5.3因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.高速公路设计施工合同文本2.设计文件3.技术规范4.施工图纸5.验收标准6.环境保护和水土保持方案7.施工进度计划8.付款凭证9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定的工期、质量、标准完成施工任务的，构成违约。2.业主未按照合同约定支付合同价款的，构成违约。3.因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行或部分履行，不构成违约。三、法律名词及解释：1.高速公路设计施工合同：是指业主与承包商之间就高速公路的设计、施工、验收等事项达成的一致协议。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.验收合格：是指工程项目经过业主或者其委托的第三方验收机构检查，符合设计文件、技术规范、施工图纸等要求，达到可以使用或者运营的条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商顺延合同工期；如需追加合同价款，按合同约定的违约金计算方式支付违约金。2.施工质量问题：解决办法：承包商负责整改，直至达到验收标准；整改期间，业主有权继续监督施工质量。3.付款延误：解决办法：业主按照合同约定的付款节点和比例支付合同价款；如有逾期，按合同约定的违约金计算方式支付违约金。4.不可抗力事件：解决办法：双方协商确定合同履行的调整方案，根据不可抗力事件的性质和影响