点工合同完整版本_第1页
点工合同完整版本_第2页
点工合同完整版本_第3页
点工合同完整版本_第4页
点工合同完整版本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGE4建设工程劳务点工合同工程名称：劳务发包人：劳务承包人：年月日劳务点工合同编号：劳务发包人（简称发包方）：劳务承包人（简称承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，在遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则下，双方就建设工程施工劳务分包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及点工工作内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程概况：第二条合同工期合同工期为每天按照项目部的进度要求，按时、按质、按量地完成，否则项目部将处以相应的罚款。第三条合同价款本合同工程内容以外发生的零星用工：技工为200元/工日，力工为100元/工日（以实际发生，书面签证资料为准）。第四条合同价款的结算和支付合同价款的支付：本劳务工程无预付款，每周结算一次。第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理5.1安全施工：5.1.15.1.25.2重大伤亡及其他安全事故处理：5.2.2发生安全事故，承包方应负主要经济赔偿责任。因承包方的人员自身原因造成工作事故或疾病死亡时，由承包第六条工程质量、验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及劳务发包方与业主约定标准和质量目标。6.2承包方在保修期内履行保修义务6.3对本工程的质量标准的奖励，双方约定如下：获得金陵杯每平方米奖10元。如验收不能合格，乙方承担验收中的一切费用等。第七条违约责任7.1发包人违约责任由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。7.2承包人违约责任7.2.1如发生工期的明显延误、质量不合格及经返工后仍达不到要求，承包方不服发包方管理，向发包方提出无理要求或指使民工到项目部或发包方公司闹事等劳务纠纷时，发包人可以终止合同，承包方必须遵守“先退场后结算”的原则，2天内无条件退场，以确保发包方的正常施工。每延迟一天，承包方承担发包方每天2万元的赔偿。承包人退场后的结算：对已完的工程量，按承包价的70%结算7.2.2劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担。承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包方支付违约金20000元，同时7.2.37.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。7.4承包人中途自行退场，已完工程量不予结算，视为补偿发包人违约金。承包人中途停工闹事，每次罚款2万。第八条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可通过诉讼解决，诉讼法院为发包方所在地人民法院。劳务发包人：（合同专用章）劳务承包人：（合同专用章）地址： 住址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 邮政编码：

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 家居装修

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论