光伏钢结构施工合同范例

光伏钢结构施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

鉴于甲方拟在__________地区投资建设光伏发电项目，乙方愿意承担该项目的钢结构施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________光伏发电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工内容：乙方负责光伏发电项目的钢结构施工，包括但不限于钢结构基础、支架、组件支架、汇流箱等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同签订之日起____个月，具体开工日期及竣工日期以甲方通知为准。

2.2乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：本工程总价款为人民币__________元整（大写：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方预付款总额的____%；

（2）工程进度达到设计要求，且经甲方验收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期满后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程质量及验收

4.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量符合设计要求。

4.2工程验收：工程验收分为分部工程验收和竣工验收。

（1）分部工程验收：在分部工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在____个工作日内组织验收。

（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在____个工作日内组织验收。

五、工程保修

5.1保修期限：自竣工验收合格之日起____年。

5.2保修范围：乙方在保修期内，对因乙方施工原因造成的质量问题负责免费维修或更换，但保修责任范围不包括因不可抗力、甲方提供材料不合格等原因造成的质量问题。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算；

（2）因甲方原因导致工程延期竣工的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期竣工天数计算，每天按工程价款的____%支付。

6.2乙方违约责任：

（1）未按合同约定工期完成的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数计算，每天按工程价款的____%支付；

（2）工程质量不符合合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于免费返工、赔偿损失等。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

附件：

1.光伏发电项目施工图纸

2.施工组织设计

3.材料设备清单

4.甲方提供的材料、设备质量证明文件

5.其他与本合同相关的文件

合同签订日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：__________

乙方（施工单位）：__________

第三方（监理单位）：__________

鉴于甲方拟在__________地区投资建设光伏发电项目，乙方愿意承担该项目的钢结构施工任务，第三方作为监理单位对施工过程进行监督和管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________光伏发电项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工内容：乙方负责光伏发电项目的钢结构施工，包括但不限于钢结构基础、支架、组件支架、汇流箱等。

1.5监理内容：第三方负责对乙方施工过程进行监督、检查、验收，确保工程质量、进度、安全等符合合同约定和行业标准。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同签订之日起____个月，具体开工日期及竣工日期以甲方通知为准。

2.2乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

2.3第三方应对施工进度进行监督，如发现乙方存在延误情况，应及时通知甲方，并要求乙方采取措施予以纠正。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：本工程总价款为人民币__________元整（大写：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方预付款总额的____%；

（2）工程进度达到设计要求，且经第三方验收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期满后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、工程质量及验收

4.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量符合设计要求。

4.2工程验收：工程验收分为分部工程验收和竣工验收。

（1）分部工程验收：在分部工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，第三方在____个工作日内组织验收。

（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，第三方在____个工作日内组织验收。

五、第三方职责与权利

5.1第三方职责：

（1）对乙方施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度、安全等符合合同约定和行业标准；

（2）对乙方提交的施工方案、进度计划、验收申请等进行审核，并提出整改意见；

（3）对乙方进行定期检查，确保施工过程中各项措施落实到位。

5.2第三方权利：

（1）对乙方施工过程中发现的问题提出整改意见，并要求乙方予以整改；

（2）对乙方施工质量、进度、安全等方面不符合要求的，有权要求乙方停工整改；

（3）对乙方提交的验收申请进行审核，并有权拒绝验收。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约责任：

（1）未按合同约定工期完成的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数计算，每天按工程价款的____%支付；

（2）工程质量不符合合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于免费返工、赔偿损失等；

（3）未经第三方验收，擅自交付使用的，应承担相应的违约责任。

6.2甲方权利：

（1）对乙方施工过程中发现的问题，有权要求乙方立即整改；

（2）对乙方施工进度、质量等方面不满意，有权要求乙方停工整改；

（3）对乙方提交的验收申请进行审核，并有权拒绝验收。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式____份，甲乙双方及第三方各执____份。

结尾：

本合同的签订，引入第三方监理单位，旨在确保光伏发电项目施工过程的质量、进度和安全。甲方作为建设单位，通过加强对工程项目的监督和管理，保障自身权益，降低风险。第三方监理单位的介入，有利于提高工程项目的整体质量，确保项目顺利实施。甲方为主导的目的和意义在于，通过合同约定，明确各方的责任和义务，确保项目按计划、高质量、安全地完成，实现甲方的投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（投资方）：__________

乙方（承包商）：__________

第三方（项目管理公司）：__________

鉴于甲方计划投资建设一座现代化住宅小区，乙方作为承包商负责该项目的施工任务，第三方作为项目管理公司负责项目的整体规划、协调和监督，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________住宅小区建设项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工内容：乙方负责住宅小区的土建、装修、设备安装等施工任务。

1.5项目管理内容：第三方负责项目的整体规划、进度控制、成本管理、质量控制、安全管理等。

二、工程工期

2.1施工工期：自合同签订之日起____个月，具体开工日期及竣工日期以甲方通知为准。

2.2乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

2.3第三方应对施工进度进行监控，并定期向甲方报告项目进展情况。

三、工程价款及支付方式

3.1工程价款：本工程总价款为人民币__________元整（大写：__________）。

3.2付款方式：

（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方预付款总额的____%；

（2）根据第三方提供的进度报告，甲方按实际完成工程量支付已完工程款的____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付已完工程款的____%；

（4）工程保修期满后，甲方支付剩余工程款的____%。

四、乙方职责与权利

4.1乙方职责：

（1）按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量；

（2）遵守安全生产规定，保障施工安全；

（3）按时提交施工进度报告和工程变更申请。

4.2乙方权利：

（1）在确保工程质量的前提下，有权根据实际情况提出工程变更申请；

（2）有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款；

（3）有权要求第三方提供必要的施工协调和支持。

五、甲方职责与限制

5.1甲方职责：

（1）按照合同约定支付工程进度款；

（2）提供必要的施工图纸和施工条件；

（3）配合乙方进行工程变更的审批。

5.2甲方限制：

（1）不得无故拖延工程进度款支付；

（2）不得无故要求乙方进行工程变更，如需变更，应按照合同约定程序进行；

（3）不得对乙方进行不合理的要求，影响施工进度和质量。

六、第三方职责与权利

6.1第三方职责：

（1）对施工进度进行监控，确保项目按计划进行；

（2）对工程质量进行监督，确保符合设计规范和行业标准；

（3）协调解决施工过程中出现的各种问题。

6.2第三方权利：

（1）要求乙方按照合同约定进行施工；

（2）对不符合质量要求的工程提出整改要求；

（3）对施工进度进行考核，并向甲方报告。

七、违约责任

7.1乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数计算，每天按工程价款的____%支付；

（2）工程质量不符合合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于免费返工、赔偿损失等。

7.2甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算；

（2）因甲方原因导致工程延期竣工的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期竣工天数计算，每天按工程价款的____%支付。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。