包工维修合同范例

包工维修合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

一、发包方因__________原因，需对__________进行包工维修。

二、承包方具备从事包工维修的资质，愿意接受发包方的委托，进行上述工程的维修。

经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、工程承包方式

1.承包方按发包方要求，对上述工程进行包工维修。

2.承包方在工程承包期间，应遵守国家有关法律法规、行业标准和规范。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________

2.工程价款支付方式：__________

四、工期及验收

1.工期：__________

2.验收标准：__________

3.验收时间：__________

五、双方责任

1.发包方责任：

（1）提供施工图纸、资料和技术要求；

（2）按约定时间支付工程价款；

（3）负责工程验收；

（4）承担因发包方原因导致的工程延误、停工等责任。

2.承包方责任：

（1）按约定时间完成工程；

（2）保证工程质量符合合同要求；

（3）承担因承包方原因导致的工程延误、停工等责任；

（4）按时提供工程进度报告。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）工程量清单；

（3）技术要求；

（4）其他有关文件。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

一、发包方因__________原因，需对__________进行包工维修。

二、承包方具备从事包工维修的资质，愿意接受发包方的委托，进行上述工程的维修。

三、为确保工程质量和进度，发包方同意引入监理方进行工程监督和管理工作。

经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、工程承包方式

1.承包方按发包方要求，在监理方的监督下，对上述工程进行包工维修。

2.承包方应遵守国家有关法律法规、行业标准和规范。

三、监理方职责

1.监理方负责对工程的施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度和合同要求的符合性。

2.监理方有权对承包方进行现场检查，并提出整改意见。

3.监理方有权对工程质量进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________

2.工程价款支付方式：__________

五、工期及验收

1.工期：__________

2.验收标准：__________

3.验收时间：__________

六、甲方权益

1.甲方有权要求承包方按照合同约定的时间节点完成工程。

2.甲方有权要求承包方提供施工过程中的相关资料和报告。

3.甲方有权对工程进行监督和检查，并提出合理化建议。

4.甲方有权要求监理方对工程质量进行验收，并对不合格的工程提出整改要求。

5.甲方有权在必要时暂停工程，并对暂停工程期间的费用进行合理补偿。

七、乙方责任

1.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程。

2.乙方应确保工程质量和安全，对因乙方原因导致的工程缺陷承担全部责任。

3.乙方应遵守监理方提出的整改意见，及时纠正施工过程中的问题。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。

2.乙方在施工过程中出现重大质量事故，除承担相应的赔偿责任外，甲方有权解除合同。

3.乙方在施工过程中违反国家法律法规或行业标准，甲方有权解除合同，并依法追究其法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）工程量清单；

（3）技术要求；

（4）其他有关文件。

十一、第三方介入的意义和目的

监理方的介入旨在确保工程质量和进度，保障甲方的合法权益，提高工程的整体管理水平。

十二、甲方为主导的目的和意义

甲方作为项目的发起方和资金提供方，拥有对项目进度、质量和成本的最终决策权。甲方的主导地位有利于确保项目的顺利进行，实现预期目标。

签订日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下简称“施工方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鉴于：

一、业主计划新建一座__________，需委托施工方进行施工建设。

二、施工方具备相关资质和经验，愿意接受业主的委托，进行上述工程的施工。

三、为确保施工质量和安全，业主同意引入监理方进行工程监督和管理。

经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

二、施工方责任

1.施工方负责按照合同约定的时间节点和质量标准完成施工任务。

2.施工方应遵守国家有关法律法规、行业标准和规范。

三、监理方职责

1.监理方负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方有权对施工方进行现场检查，并提出整改意见。

3.监理方有权对工程质量进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：__________

2.工程价款支付方式：__________

五、工期及验收

1.工期：__________

2.验收标准：__________

3.验收时间：__________

六、施工方权益

1.施工方有权要求业主按照合同约定的时间节点支付工程进度款。

2.施工方有权要求监理方对工程质量进行验收，并对不合格的工程提出整改要求。

3.施工方有权在必要时暂停施工，并提出书面报告，说明原因。

七、甲方责任

1.甲方应按照合同约定的时间节点支付工程进度款。

2.甲方应提供必要的施工图纸、资料和技术要求。

3.甲方应负责工程验收，并按照合同约定支付工程尾款。

八、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定的时间节点支付工程进度款，每延误一日，应向施工方支付__________元的违约金。

2.甲方在施工过程中要求施工方进行不合理的设计变更，导致工程成本增加，甲方应承担相应的费用。

3.甲方未提供必要的施工图纸和资料，导致施工方延误工期，甲方应承担相应的责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）工程量清单；

（3）技术要