2024年墙面抹灰施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年墙面抹灰施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3墙面抹灰施工的定义第二条工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程质量标准2.4工程进度要求第三条施工费用及支付方式3.1施工费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间节点第四条施工材料4.1材料品牌及质量要求4.2材料供应方式4.3材料验收程序第五条施工工艺及流程5.1施工工艺要求5.2施工流程安排5.3施工安全保障措施第六条施工期限6.1合同约定的施工开始日期6.2合同约定的施工结束日期6.3延期施工的违约责任第七条工程验收7.1验收标准及程序7.2验收时间安排7.3验收不合格的处理方式第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3不可抗力因素的违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁费用承担第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更和解除的程序第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3违约泄露保密信息的处理方式第十二条合同的生效、无效和终止12.1合同生效条件12.2合同无效情形12.3合同终止条件第十三条其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订第十四条法律适用及争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称为：X公司，住所为：市区路号。1.2乙方名称及住所乙方名称为：X建筑公司，住所为：市区路号。1.3墙面抹灰施工的定义墙面抹灰施工指的是按照合同约定的施工工艺和质量标准，在墙面表面进行抹灰处理，以达到美化墙面、防水、防潮、保温等目的的施工活动。第二条工程概况2.1工程地点工程地点为：市区路号，甲方提供的施工场地。2.2工程面积工程面积为：平方米，具体以甲方提供的图纸和实际测量为准。2.3工程质量标准工程质量标准按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502102001）执行，要求达到优良等级。2.4工程进度要求工程进度要求按照甲方提供的施工计划执行，确保在约定的施工结束日期前完成全部施工内容。第三条施工费用及支付方式3.1施工费用总额施工费用总额为：人民币元整（大写：人民币玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体费用明细见附件一。3.2费用支付方式费用支付方式为：银行转账，甲方将施工费用分阶段支付给乙方。3.3费用支付时间节点甲方应在如下时间节点支付相应款项：（1）合同签订后七个工作日内支付人民币叁拾万元整作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付人民币贰拾万元整；（3）工程进度达到100%时，支付剩余的款项。第四条施工材料4.1材料品牌及质量要求甲方要求乙方使用如下品牌材料：（1）水泥：品牌水泥；（2）砂：品牌河砂；（3）石灰：品牌石灰。乙方应保证所供材料的质量符合国家相关标准和甲方要求。4.2材料供应方式乙方负责材料的采购和供应，确保材料及时到达施工现场。4.3材料验收程序材料到达施工现场后，甲方有权进行验收，验收合格后方可使用。如材料不符合要求，乙方应立即更换或修复。第五条施工工艺及流程5.1施工工艺要求乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工工艺要求进行施工，确保施工质量。5.2施工流程安排（1）清理墙面，去除污垢、松动的抹灰层等；（2）洒水润湿墙面，涂刷界面剂；（3）按比例配制水泥砂浆，进行抹灰施工；（4）抹灰层干燥后，进行打磨、清洁工作；（5）验收合格后，进行下一道工序施工。5.3施工安全保障措施乙方应按照国家相关法律法规和安全规范要求，确保施工现场的安全，采取有效措施预防事故的发生。第六条施工期限6.1合同约定的施工开始日期合同约定的施工开始日期为：年月日。6.2合同约定的施工结束日期合同约定的施工结束日期为：年月日。6.3延期施工的违约责任如乙方原因导致施工延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为施工费用的千分之一。本部分内容共计字。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，导致工程无法按照约定完成或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为施工费用的千分之一。8.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，导致工程无法按照约定完成或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为施工费用的千分之一。8.3不可抗力因素的违约责任因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。不可抗力因素包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情形。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为：合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁费用承担诉讼或仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条合同的变更和解除10.1合同变更条件合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。10.2合同解除条件合同解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出解除协议。10.3合同变更和解除的程序合同变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等事项，并经双方签字盖章确认。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方披露的、不为对方公众所知晓的、具有商业价值的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起两年内有效。11.3违约泄露保密信息的处理方式如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：每次违约金金额为人民币拾万元整。第十二条合同的生效、无效和终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同无效情形（1）一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益；（2）合同违反法律、行政法规的强制性规定；（3）合同当事人主体资格不合法。12.3合同终止条件合同终止条件按照合同约定或法律规定执行。合同终止后，双方的权利义务关系立即终止。第十三条其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2合同的附件合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件包括：（1）施工图纸；（2）施工工艺说明；（3）材料品牌及型号；（4）其他双方约定的附件。13.3合同的修订合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式作出修订协议。修订协议与原合同具有同等法律效力。第十四条法律适用及争议解决14.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。本部分内容共计字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，第三方以某种方式参与或影响合同的履行，包括但不限于提供服务、监督工程进度、质量控制等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲方和乙方如需第三方介入，应事先协商一致，并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。2.2甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务，以及第三方介入的具体条款和条件。2.3第三方介入不得违反本合同的约定，不得影响甲方和乙方的合法权益。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的约定，履行其职责，确保工程质量和进度。3.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得违法介入合同履行过程。3.3第三方对甲方和乙方提供的技术和商业秘密，负有保密义务，不得泄露给其他方。3.4第三方如因违约或过失导致甲方和乙方损失，应承担相应的违约责任。第四条第三方介入的权益保护4.1甲方和乙方应保障第三方的合法权益，不得擅自变更第三方介入的条款和条件。4.2甲方和乙方应按约定向第三方支付费用，不得拖欠或延迟。4.3第三方如因履行合同而受到损失，甲方和乙方应按约定承担赔偿责任。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方和乙方是独立的法律主体，彼此之间不存在隶属或代理关系。5.2第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同关系，双方仍应履行合同约定的义务。5.3第三方如因介入合同履行而与甲方或乙方产生纠纷，应由第三方自行解决。第六条第三方责任限额6.1第三方对甲方和乙方承担的责任限额，应根据双方签订的书面协议确定。6.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿程序等。6.3甲方和乙方应在合同中明确第三方责任限额的约定，以保障双方的权益。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式作出变更协议。7.2变更和解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等事项，并经三方签字盖章确认。7.3变更和解除协议自签字盖章之日起生效，原第三方介入协议相应失效。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方如违反书面协议的约定，导致甲方和乙方损失的，应承担违约责任。8.2甲方和乙方如违反书面协议的约定，导致第三方损失的，应承担违约责任。8.3违约责任包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿程序等，具体按照书面协议的约定执行。第九条争议解决9.1甲方、乙方和第三方之间如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构为：合同签订地人民法院。9.3诉讼或仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条合同的生效、无效和终止10.1合同的生效、无效和终止不影响第三方介入协议的效力。10.2第三方介入协议如因违反法律、行政法规的强制性规定而无效，不影响本合同的效力。10.3第三方介入协议的终止条件按照双方签订的书面协议执行。第十一条其他条款11.1合同的转让、附件、修订等事项，如涉及第三方权益的，需第三方同意。11.2本合同及第三方介入协议的履行和解释，应符合中华人民共和国法律法规的规定。本部分内容共计字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸是本合同的重要组成部分，应详细描绘出施工的具体要求、布局、尺寸等信息。图纸应由甲方提供，乙方负责根据图纸进行施工。附件二：施工工艺说明详细要求和说明：施工工艺说明应详细阐述施工过程中的各项工艺要求，包括材料使用、施工步骤、质量标准等。乙方应严格按照工艺说明进行施工。附件三：材料品牌及型号详细要求和说明：材料品牌及型号应详细列出本合同中涉及的所有材料品牌和型号，乙方应保证所供材料符合甲方要求。附件四：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出本合同中涉及的所有工程量，包括工程面积、工程量等，乙方应按照清单进行施工。附件五：施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应详细列出本合同中涉及的施工进度安排，包括各阶段施工的开始时间、结束时间等，乙方应按照进度计划进行施工。附件六：质量保修书详细要求和说明：质量保修书应详细列出本合同中涉及的保修范围、保修期限、保修责任等，乙方应对施工质量负责并提供相应的保修服务。附件七：安全文明施工保证书详细要求和说明：安全文明施工保证书应详细列出本合同中涉及的安全文明施工要求，乙方应保证施工现场的安全文明施工。附件八：合同变更协议详细要求和说明：合同变更协议应详细列出本合同中涉及的变更事项、变更条件、变更程序等，如需变更合同，必须经双方协商一致并签订变更协议。附件九：合同解除协议详细要求和说明：合同解除协议应详细列出本合同中涉及的解除条件、解除程序等，如需解除合同，必须经双方协商一致并签订解除协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款；2.甲方未按约定提供施工场地、施工图纸等；3.乙方未按约定时间完成施工或工程质量不符合要求；4.乙方未按约定提供材料或材料不符合要求；5.乙方未按约定进行施工或违反施工工艺要求；6.双方未按约定履行合同的其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为违约部分工程费用的千分之一；2.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额根据实际损失计算；3.违约方应承担因违约导致的工期延误的赔偿责任，赔偿金额根据实际延误天数计算。示例说明：假设乙方未按约定时间完成施工，导致甲方损失万元，甲方有权要求乙方支付违约金元，并承担因工期延误导致的损失赔偿责任，赔偿金额为万元。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方与乙方之间签订的关于墙面抹灰施工的协议。2.甲方：指