2024年工程项目施工合同工程量清单

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程项目施工合同工程量清单本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程项目1.4工程量清单第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间第三条工程项目的施工范围与要求3.1施工范围3.2施工要求3.3施工标准第四条施工进度与工期4.1施工进度计划4.2工期要求4.3延期违约责任第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施6.2环保要求6.3安全事故处理第七条合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除7.3变更解除后的处理第八条违约责任与赔偿8.1违约责任8.2赔偿标准8.3违约纠纷解决第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条税费承担13.1税费种类13.2税费承担方式13.3税费支付时间第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.1.1指本项目的主人或者负责人，具有本项目施工、监理、结算等权利和义务。1.1.2发包方的代表人有权对承包方的施工进行监督检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。1.2承包方1.2.1指被发包方选定并签订合同的具有施工能力的法人或者其他组织。1.2.2承包方应按照合同约定的施工范围、要求和标准，完成工程项目的施工。1.3工程项目1.3.1指合同中规定的具体施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等。1.3.2工程项目应按照工程量清单进行施工，工程量清单作为合同附件。1.4工程量清单1.4.1工程量清单是本合同的附件，详细列出了工程项目的名称、数量、单位、工程量等。1.4.2承包方应按照工程量清单进行施工，并按照实际完成的工程量进行结算。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.1.1合同金额是指发包方应支付给承包方的工程总价款，包括工程项目的施工、材料、人工等费用。2.1.2合同金额以人民币计价，精确到元。2.2支付方式2.2.1发包方应按照合同约定的支付时间，将合同金额分批次支付给承包方。2.2.2支付方式可以采用银行转账、现金等形式。2.3支付时间2.3.1发包方应在每批次工程完成并经发包方验收合格后支付该批次工程款项。2.3.2发包方应在合同约定的支付时间前支付完所有款项。第三条工程项目的施工范围与要求3.1施工范围3.1.1承包方应按照工程量清单和合同约定的施工范围进行施工。3.1.2施工范围包括但不限于土建、安装、装修等。3.2施工要求3.2.1承包方应按照国家和行业的施工标准和规范进行施工。3.2.2承包方应保证施工过程中的安全、环保、质量等要求。3.3施工标准3.3.1施工标准包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等。3.3.2承包方应严格按照施工标准进行施工，并接受发包方的监督和检查。第四条施工进度与工期4.1施工进度计划4.1.1承包方应根据工程项目的特点和施工要求，制定详细的施工进度计划。4.1.2承包方应将施工进度计划提交给发包方审批，并按照审批后的计划进行施工。4.2工期要求4.2.1承包方应保证工程项目在合同约定的工期内完成。4.2.2工期以天为单位计算，自合同生效之日起算。4.3延期违约责任4.3.1若承包方未按照合同约定的工期完成工程项目，应按照延期天数向发包方支付违约金。4.3.2违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准5.1.1工程质量标准应符合国家和行业的质量标准和规范。5.1.2工程质量标准包括但不限于材料质量、施工工艺、工程外观等。5.2验收程序5.2.1工程项目的验收分为初步验收和最终验收两个阶段。5.2.2初步验收应在工程项目的每个批次完成后进行，最终验收应在所有批次完成后进行。5.3验收标准5.3.1验收标准应按照国家和行业的验收标准和规范进行。5.3.2验收标准包括但不限于工程质量、进度、安全等。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产措施6.1.1承包方应制定并实施施工过程中的安全生产措施，确保施工安全。6.1.2承包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。6.2环保要求6.2.1承包方应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境。6.2.2承包方应在施工过程中妥善处理废弃物和污染物。6.3安全事故处理6.3.第八条违约责任与赔偿8.1违约责任8.1.1承包方如未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任。8.1.2发包方如未能按照合同约定支付款项，应承担违约责任。8.2赔偿标准8.2.1承包方违约，应向发包方支付合同金额一定比例的违约金，具体比例在合同中约定。8.2.2发包方违约，应向承包方支付未支付款项一定比例的违约金，具体比例在合同中约定。8.3违约纠纷解决8.3.1合同各方在履行合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决。8.3.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决方式9.1争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构9.2.1双方同意，任何一方在争议解决过程中均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖9.3.1双方同意，任何一方在争议解决过程中均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3.2人民法院的判决对双方均有约束力。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.2合同终止条件10.2.1工程项目的全部工作完成，并经验收合格。10.2.2双方履行完合同约定的其他义务。10.3合同解除条件10.3.1在合同有效期内，任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.1.2保密内容的具体范围和期限在合同中约定。11.2保密期限11.2.1双方对保密内容的保密期限应在合同中约定。11.2.2保密期限届满后，双方不再承担保密义务。11.3泄露违约责任11.3.1若任何一方泄露了对方的保密信息，应承担违约责任。11.3.2泄露违约责任的的具体赔偿金额和方式在合同中约定。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.1.2不可抗力事件的具体类型和范围在合同中约定。12.2不可抗力后果12.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方均不承担违约责任。12.2.2不可抗力事件导致合同履行困难或迟延的，双方应协商解决。12.3不可抗力处理12.3.1发生不可抗力事件时，受影响方应立即通知对方，并尽快提供相关证明文件。12.3.2双方应共同协商，根据不可抗力事件的影响，决定合同的履行、变更或解除。第十三条税费承担13.1税费种类13.1.1双方在合同履行过程中应遵守国家和地方的税费法规，承担相应的税费。13.1.2税费种类包括但不限于增值税、营业税、所得税等。13.2税费承担方式13.2.1税费的承担方式在合同中约定，可以由一方承担，也可以按照一定比例分担。13.2.2税费承担的具体金额和方式在合同中约定。13.3税费支付时间13.3.1税费的支付时间在合同中第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方是指除甲乙方之外的，参与或协助完成工程项目的自然人、法人或其他组织。14.1.2第三方可以包括但不限于咨询机构、设计单位、监理单位、材料供应商、施工单位等。14.2第三方责任14.2.1第三方介入工程项目的，应具备相应的资质和能力，并承担相应的责任。14.2.2第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其在项目中的职责。14.3第三方权益14.3.1第三方根据合同约定享有权益，包括但不限于费用支付、质量保障、进度管理等。14.3.2第三方应遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同。第十五条第三方介入后的额外条款15.1第三方选择15.1.1甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。15.1.2甲乙方应谨慎选择第三方，确保其能够按照合同约定履行义务。15.2第三方管理15.2.1甲乙方应负责对第三方进行管理和监督，确保其按照合同约定履行义务。15.2.2甲乙方应定期与第三方沟通，协调解决项目中出现的问题。15.3第三方责任限额15.3.1甲乙方应与第三方明确责任限额，确保其在责任范围内承担相应的责任。15.3.2甲乙方应与第三方约定违约责任，包括违约金、赔偿限额等。第十六条第三方与甲乙方的关系16.1第三方与甲乙方的关系是独立的，第三方不视为甲乙方的代理人或雇佣关系。16.2第三方应直接向甲乙方履行义务，并承担相应的责任。16.3甲乙方应独立承担与第三方相关的合同责任，不得相互推诿。第十七条第三方违约处理17.1第三方如发生违约行为，甲乙方应与第三方协商解决。17.2若协商不成，甲乙方均有权直接向第三方提起诉讼或申请仲裁。17.3第三方违约处理不影响甲乙方根据本合同享有的其他权利。第十八条第三方权益的保障18.1甲乙方应确保第三方的合法权益，不得擅自变更或解除与第三方的合同。18.2甲乙方应按照合同约定履行对第三方的支付义务。18.3甲乙方应协助第三方解决项目中出现的问题，确保工程顺利进行。第十九条第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件在合同中约定，包括但不限于工程项目的全部工作完成、合同解除等。19.2第三方介入终止后，其应按照合同约定承担相应的责任。第二十条第三方资料的保密20.1第三方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙方的商业秘密和技术秘密。20.2第三方资料的保密期限和范围在合同中约定。第二十一条第三方与工程项目的协调21.2第三方应及时向甲乙方报告项目进展情况，协调解决项目中出现的问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：材料规格书附件四：施工方案附件五：安全生产措施方案附件六：环保措施方案附件七：工程质量标准附件八：进度计划附件九：支付时间表附件十：变更申请表附件十一：验收报告附件十二：违约金计算公式附件十三：保密协议附件十四：第三方资质证明附件一：工程量清单1.工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量等。2.工程量清单应作为合同附件，与合同具有同等法律效力。3.工程量清单的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件二：施工图纸1.施工图纸应详细标明工程项目的施工细节，包括尺寸、材料、工艺等。2.施工图纸应由甲乙方共同审核，确认无误后方可用于施工。3.施工图纸的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件三：材料规格书1.材料规格书应详细描述材料的技术参数、质量标准、使用范围等。2.材料规格书应经甲乙方确认，作为施工的依据。3.材料规格书的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件四：施工方案1.施工方案应详细制定施工步骤、工艺流程、施工周期等。2.施工方案应经甲乙方审核批准后方可执行。3.施工方案的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件五：安全生产措施方案1.安全生产措施方案应详细描述施工过程中的安全防护措施、应急预案等。2.安全生产措施方案应经甲乙方审核批准后方可执行。3.安全生产措施方案的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件六：环保措施方案1.环保措施方案应详细描述施工过程中的环保措施、废弃物处理等。2.环保措施方案应经甲乙方审核批准后方可执行。3.环保措施方案的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。附件七：工程质量标准1.工程质量标准应详细描述工程项目的质量要求，包括材料质量、工艺质量等。2.工程质量标准应经甲乙方确认，作为施工的依据。3.工程质量标准的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变