2024年工程履约进度监控与承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程履约进度监控与承包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3工程名称及地点第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述2.2工程主要任务2.3工程量及进度要求第三条：履约进度监控3.1监控指标及方法3.2进度报告提交3.3进度异常处理第四条：承包人义务4.1工程质量要求4.2工程安全要求4.3工程材料及设备第五条：合同价格与支付5.1合同总价5.2付款方式及进度5.3价格调整条件第六条：工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处罚6.3工期延误的索赔第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿金额第八条：合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更的赔偿第九条：合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的赔偿第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3仲裁费用承担第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同失效后的处理第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款的赔偿第十三条：法律适用与争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式第十四条：其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××工程有限责任公司地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑安装工程有限公司地址：×××市×××路×××号1.3工程名称：2024年×××工程项目地点：×××市×××区×××路×××号第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述：本项目包括土建工程、安装工程、装饰工程等。2.2工程主要任务：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.3工程量及进度要求：详见附件《工程量清单》和《施工进度计划》。第三条：履约进度监控3.1监控指标及方法：以《工程量清单》和《施工进度计划》为依据，对工程的完成情况进行监控。3.2进度报告提交：乙方每月末向甲方提交工程进度报告，报告内容包括完成工程量、工程进度、存在的问题及解决措施等。3.3进度异常处理：如遇不可抗力等因素导致工程进度异常，乙方应及时报告甲方，并制定相应的解决措施。第四条：承包人义务4.1工程质量要求：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程的质量。4.2工程安全要求：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，保证工程施工安全。4.3工程材料及设备：乙方应按照甲方要求采购工程所需材料和设备，并保证材料和设备的质量。第五条：合同价格与支付5.1合同总价：人民币×××元（大写：人民币玖亿捌仟捌佰捌拾捌万元整）。5.2付款方式及进度：甲方按照乙方实际完成工程量的一定比例进行付款。具体付款方式及进度详见附件《付款计划》。5.3价格调整条件：如遇工程设计变更、材料价格变动等不可预见因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。第六条：工期延误6.1工期延误的责任：如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.2工期延误的处罚：乙方每延迟一天完成工程，应支付甲方违约金人民币×××元。6.3工期延误的索赔：如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。第七条：违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付工程款，甲方应支付乙方违约金，并承担因此产生的其他损失。7.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成工程，乙方应支付甲方违约金，并承担因此产生的其他损失。7.3违约赔偿金额：违约金的具体金额双方协商确定，但不应低于合同总价的1%。第八条：合同变更8.1合同变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或设计变更等原因，需要对合同内容进行变更的，经双方协商一致，可以进行合同变更。8.2合同变更程序：合同变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。变更内容应明确、具体，并作为本合同的附件。8.3合同变更的赔偿：因合同变更导致乙方损失的，甲方应给予乙方相应的赔偿。第九条：合同解除9.1合同解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或其他特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。9.2合同解除程序：合同解除应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事宜。9.3合同解除后的赔偿：因合同解除导致乙方损失的，甲方应给予乙方相应的赔偿。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：双方同意将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为×××市。10.3仲裁费用承担：仲裁费用按照×××仲裁委员会的规定承担。第十一条：合同的生效、终止与失效11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同约定的工程完工并经验收合格后，本合同终止。11.3合同失效后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程扫尾工作，并承担相应费用。第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款的赔偿：泄露对方保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十三条：法律适用与争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应按照合同约定和有关法律法规处理。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3附件清单：本合同附件包括《工程量清单》、《施工进度计划》、《付款计划》等，附件清单详见合同附件。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于监理机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、分包单位等。15.2第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规要求，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的工程损失承担责任。第十六条：第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择：甲方应根据工程需要，选择具备相应资质和能力的第三方参与工程。乙方应协助甲方进行第三方选择，并提供相关建议。16.2第三方合同：甲乙双方应与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。第三方合同不得与本合同冲突。第十七条：第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额的一定比例确定，具体比例双方协商确定。17.2第三方责任限额的调整：如第三方原因导致工程损失超过责任限额，甲乙双方应根据实际情况协商调整责任限额。17.3第三方责任限额的赔偿：第三方应按照合同约定和法律法规要求，对超过责任限额的损失进行赔偿。第十八条：第三方违约处理18.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方违约处理：甲方应与第三方协商解决违约问题，如协商不成，甲方有权向第三方提起诉讼。18.3第三方违约赔偿：第三方应按照合同约定和法律法规要求，对因其违约导致的损失进行赔偿。第十九条：第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求履行合同义务。第二十条：第三方介入的变更与解除20.1第三方变更：如因工程需要，甲方要求变更第三方，应与乙方协商一致，并签订相应的变更协议。20.2第三方解除：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方有权解除与第三方的合同，并追究其违约责任。第二十一条：第三方介入的保密条款21.1第三方保密内容：第三方在合同履行过程中获取的甲方、乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。21.2第三方保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。21.3第三方违约保密条款的赔偿：第三方泄露甲方、乙方保密信息的情况下，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方因此产生的损失。第二十二条：其他相关事项22.1第三方税费：第三方应承担因合同履行产生的税费、手续费等费用。22.2第三方保险：第三方应根据工程需要，办理相应的保险手续，并承担保险费用。22.3第三方合规：第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。第二十三条：本合同的附件23.1第三方名单：本合同附件中包含第三方名单，包括第三方名称、联系人、联系方式等信息。23.2第三方合同副本：本合同附件中包含与第三方签订的合同副本，作为本合同的补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、单位、工程总价等。附件二：施工进度计划详细列出工程的施工进度计划，包括施工顺序、施工时间、施工节点等。附件三：付款计划详细列出付款的的时间、金额等信息，包括进度付款、验收付款、竣工付款等。附件四：设计图纸和技术要求详细列出工程的设计图纸和技术要求，包括工程设计、施工要求等。附件五：材料和设备清单详细列出工程所需的材料和设备，包括材料名称、规格、数量、单价、总价等。附件六：第三方合同副本包括与第三方签订的合同副本，作为本合同的补充。附件七：第三方名单详细列出第三方名单，包括第三方名称、联系人、联系方式等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款。2.乙方未按约定完成工程。3.第三方未按约定履行义务。责任认定标准：1.甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，并承担因此产生的其他损失。2.乙方未按约定完成工程，应支付甲方违约金，并承担因此产生的其他损失。3.第三方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，赔偿因其违约导致的损失。示例