2024年城市基础设施土方承包

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市基础设施土方承包本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方：指2024年城市基础设施土方承包项目的业主或其合法代表。1.2承包方：指与发包方签订本合同，承担土方承包工程的企业或个人。1.3项目：指2024年城市基础设施土方承包项目，包括土方开挖、运输、回填等工作。第二条：合同范围及工程量2.1承包方应按照发包方提供的设计图纸和工程量清单，完成土方开挖、运输、回填等工作。第三条：合同价格及支付方式3.1承包方应按照发包方提供的工程量清单和价格，计算合同总价。3.2发包方应在合同签订后30日内支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3剩余合同价款应在工程验收合格后30日内支付。第四条：工程进度及工期4.1承包方应按照发包方提供的设计图纸和工程量清单，制定合理的施工进度计划。4.2承包方应确保工程在合同约定的工期内完成，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条：工程质量及标准5.1承包方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。第六条：安全生产及环保要求6.1承包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保工程施工安全。6.2承包方应采取有效措施，防止工程施工对环境造成污染。第七条：合同变更及解除7.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除的，双方应按照合同约定办理相关手续。第八条：违约责任8.1承包方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。8.2发包方未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。第九条：争议解决9.1合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的修改和解除应书面签订，并经双方盖章确认。第十一条：保密条款11.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。11.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。第十二条：法律适用及争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方同意，如发生争议，应提交合同签订地的人民法院管辖。第十三条：其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条：合同附件14.1工程量清单14.2设计图纸14.3相关标准、规范及要求第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同范围及工程量2.1乙方应按照业主提供的设计图纸和工程量清单，完成土方开挖、运输、回填等工作。2.3乙方应在合同约定的工期内完成工程，具体工程量以实际完成情况为准。第三条：合同价格及支付方式3.1乙方向业主提交工程量清单和价格，双方确认后形成合同总价。3.2业主应在合同签订后30日内支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3剩余合同价款应在工程验收合格后30日内支付。3.4乙方应向业主提供合法有效的发票。第四条：工程进度及工期4.1乙方应按照业主提供的设计图纸和工程量清单，制定合理的施工进度计划，并向业主报告。4.2乙方应确保工程在合同约定的工期内完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应提前通知业主可能影响工程进度的事宜，并与业主协商解决。第五条：工程质量及标准5.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计要求，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求进行整改，直到达到合同约定的质量标准。5.3乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并承担修复费用。第六条：安全生产及环保要求6.1乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保工程施工安全。6.2乙方应采取有效措施，防止工程施工对环境造成污染。6.3乙方应按期向业主报告施工现场的安全生产和环保情况。第七条：合同变更及解除7.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除的，双方应按照合同约定办理相关手续，并承担因变更或解除合同而产生的费用。7.3未经业主同意，乙方不得将合同的全部或部分转让给第三方。第八条：违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期违约金、赔偿业主的损失等。8.2业主未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期违约金、赔偿乙方的损失等。8.3双方因违约行为导致合同无法履行，违约方应承担因此产生的全部费用和损失。第九条：争议解决9.1合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十条：合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的修改和解除应书面签订，并经双方盖章确认。10.3修改和解除合同不得影响业主和乙方之间的合法权益。第十一条：保密条款11.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。11.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。11.3保密信息包括但不限于工程设计、施工方案、价格条款等。第十二条：法律适用及争议解决12.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2双方同意，如发生争议，应提交合同签订地的人民法院管辖。12.3本合同的适用法律、法规如有变更，双方应遵守变更后的法律法规。第十三条：其他约定13.1双方在合同履行过程中，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.3补充协议与本合同具有同等法律效力，如需公证或鉴证，双方应予以办理。第十四条：合同附件14.1工程量清单14.2设计图纸14.3相关标准、规范及要求14.4乙方资质证明文件14.5其他双方认为需要附加的文件和资料第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入15.2第三方介入本合同的范围内，应遵守本合同的各项条款，并接受甲乙双方的监督和管理。第十六条：第三方责任16.1第三方应按照合同约定，提供合格的材料、服务或技术支持。16.2第三方应对其提供的材料、服务或技术支持的质量和合法性负责。16.3第三方如因违约行为导致甲乙双方产生损失，第三方应承担相应的责任。第十七条：第三方权利和义务17.1第三方有权按照合同约定获得相应的报酬和服务费用。17.2第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。17.3第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作，并接受甲乙双方的监督。第十八条：第三方责任限额18.1第三方应对其违约行为所产生的损失承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过合同约定的限额。18.2甲乙双方应与第三方协商确定责任限额，并在合同中明确。18.3如第三方因故意或重大过失导致损失，责任限额可予以调整。第十九条：第三方与甲乙双方的关系19.1第三方与甲乙双方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。19.2第三方对甲乙双方之间的合同义务和责任，不承担连带责任。19.3甲乙双方与第三方之间的争议，不影响甲乙双方之间的合同履行。第二十条：第三方违约处理20.1第三方如发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。20.2甲乙双方与第三方之间的违约处理，不影响甲乙双方之间的合同履行。20.3第三方如因违约导致工程进度延误，应承担相应的违约金或赔偿责任。第二十一条：第三方解除合同21.1第三方如因特殊原因需解除合同，应提前通知甲乙双方。21.2第三方解除合同的，应承担因解除合同而产生的费用和损失。21.3第三方解除合同不影响甲乙双方之间的合同履行。第二十二条：第三方介入的附加条款22.1甲乙双方与第三方签订的补充协议，应明确第三方的责任、权利和义务。22.2补充协议与本合同具有同等法律效力，如需公证或鉴证，双方应予以办理。22.3甲乙双方与第三方之间的合同变更或解除，不影响本合同的履行。第二十三条：第三方介入的监督和管理23.1甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保工程质量和进度。23.2甲乙双方有权对第三方的工作进行检验和验收，第三方应予以配合。23.3第三方如未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求整改或解除合同。第二十四条：本合同的第三方介入条款，不影响甲乙双方的其他合同权利和义务。24.1本合同的第三方介入条款，仅用于明确第三方的责任、权利和义务。24.2本合同的第三方介入条款，不视为甲乙双方对第三方的授权或批准。24.3甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，作为合同价款计算的基础。附件2：设计图纸包括工程的设计方案、施工图纸等，用以指导施工过程。附件3：相关标准、规范及要求列出国家和行业标准、规范以及工程特殊要求，作为施工的依据。附件4：乙方资质证明文件提供乙方的营业执照、资质证书等，证明乙方具备施工能力。附件5：中介服务合同如涉及中介服务，提供中介服务合同作为第三方介入的依据。附件6：监理合同如有监理服务，提供监理合同，明确监理的职责和权限。附件7：材料供应合同如涉及材料供应，提供材料供应合同，明确材料的质量、数量、价格等信息。附件8：施工方案和施工计划详细列出施工的具体方案和计划，包括施工步骤、时间表等。附件9：安全生产措施方案提供施工过程中的安全生产措施方案，确保施工安全。附件10：环保措施方案提供施工过程中的环保措施方案，确保施工对环境的影响降到最低。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程，需承担违约责任。示例：乙方因自身原因导致工程延期交付，需支付逾期违约金。2.业主未按合同约定支付价款，需承担违约责任。示例：业主延迟支付工程款，需支付延迟支付的违约金。3.第三方未按合同约定提供服务或材料，需承担违约责任。示例：材料供应方延迟提供材料，导致施工进度延误，需支付相应的违约金。责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为导致的直接经济损失。2.违约方应承担因违约行为导致的间接经济损失。3.违约方应承担因违约行为导致的合同履行延误的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例：工程因突发地震而无法按期