家庭装饰施工合同书新样板

合同编号：__________家庭装饰施工合同书甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成家庭的装饰施工，包括墙面、地面、天花板等部位的装修及家具的安装。1.4工程预算：根据双方协商确定的工程内容和施工要求，甲方向乙方支付工程款人民币_______元整（大写：_______________________元整）。二、工程进度及工期2.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工。工程进度计划由双方另行签订补充协议确定。2.2乙方应保证工程质量，确保在合同约定的工期内完成全部工程。工期自双方签订合同之日起算，至工程验收合格之日止。2.3甲方应按约定时间支付工程款，迟延支付的，应按同期银行贷款利率支付违约金。三、工程质量3.1乙方应按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。质保期限由双方在合同中另行约定。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定的质量要求。四、材料供应4.1乙方应按照约定的材料品牌、型号和质量要求采购施工材料。4.2甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付材料款。五、工程款支付及结算5.1甲方按照双方约定的付款进度向乙方支付工程款。5.2工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告，双方按照约定的方式进行结算。5.3甲方迟延支付工程款的，应按照同期银行贷款利率支付违约金。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。6.2乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保双方的权利和义务明确无误。2.工程进度和工期方面，双方应严格按照约定的进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.工程质量方面，乙方应按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。4.材料供应方面，乙方应按照约定的材料品牌、型号和质量要求采购施工材料。5.工程款支付及结算方面，甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款，乙方应向甲方提供完整的工程决算报告。6.若发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任，向对方支付赔偿金。7.若在履行合同过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、验收等环节。3.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付一定数额的金钱。4.质保责任：是指产品或工程在保修期内出现的质量问题，生产者或施工方应承担的维修、更换、赔偿等责任。5.管辖权：是指法院对一定范围内的民事案件具有审理和判决的权力。特殊应用场合及补充条款：1.甲乙双方为亲朋好友关系，希望增加信任和友情条款：补充条款：鉴于甲乙双方系亲朋好友，乙方承诺在施工过程中将更加用心，确保工程质量，双方相互信任，相互支持，共度美好时光。工程完成后，乙方提供一年的质保期，如有任何问题，乙方承诺及时解决。2.甲方为上班族，希望工程在周末或节假日进行，以免影响正常生活：补充条款：甲方工作时间繁忙，乙方应尽量在周末或节假日进行施工，以减少对甲方生活的影响。乙方需提前与甲方沟通施工时间，确保甲方知情并同意。3.工程涉及定制家具，甲方有特殊要求，希望乙方能够满足：补充条款：甲方要求定制家具，乙方需根据甲方提供的图纸和要求进行生产。如有任何分歧，双方应及时沟通，乙方需尽量满足甲方的要求。如因乙方原因导致无法满足甲方要求，乙方应承担相应责任。4.甲方对环保有较高要求，希望乙方使用环保材料：补充条款：乙方承诺在施工过程中使用环保材料，并提供相关环保认证