工程招标施工阶段合同条件（第一部分）

合同编号：__________工程招标施工阶段合同条件（第一部分）一、工程概况1.1项目名称：______1.2项目地点：______1.3项目规模：______1.4项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同范围与内容2.1乙方承担本合同范围内工程的施工，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装修工程；（4）市政工程；（5）其他工程。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织设计、施工方案、施工计划等相关工作。2.3乙方应保证施工过程中的工程质量、安全、进度和投资控制满足甲方的要求。三、合同价格3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在合同签订后__天内向甲方提交施工预算，经甲方审核确认后，作为支付工程进度款的依据。3.3乙方应按照甲方确认的施工预算和工程进度，按月向甲方提交工程进度款申请。四、合同履行4.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成施工任务。4.2乙方应严格按照国家和地方有关法律法规、工程技术标准、规范和甲方要求进行施工。4.3乙方应保证施工过程中的安全生产，严格执行安全生产规章制度，确保施工人员的人身安全。4.4乙方应保证施工过程中的工程质量，严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工。4.5乙方应按照甲方的要求，及时提交施工进度报告、工程质量报告、安全生产报告等相关资料。五、合同价款支付5.1甲方按照乙方提交的工程进度款申请，支付相应的合同价款。5.2甲方支付合同价款时，有权对应付款项进行审计、核查。5.3乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的发票。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目竣工验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.甲方应确保合同内容的真实性和合法性，不得要求乙方违反法律法规和工程技术标准进行施工。2.乙方应严格按照合同约定的工期、质量、安全等要求履行合同义务，确保工程顺利进行。4.甲方应按照合同约定及时支付合同价款，乙方应按照甲方要求提供合法、有效的发票。5.双方应遵守合同约定的违约责任，如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.双方发生争议时，可以先进行友好协商，通过沟通达成一致意见。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.合同履行：是指合同双方按照合同约定的内容，履行各自的权利和义务。3.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，应当按照合同约定支付给对方的经济赔偿。4.友好协商：是指合同双方在发生争议时，通过相互沟通、协商，达成一致意见的方式。5.管辖权：是指法院对特定案件进行审理和裁判的权力范围。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，用于建设一座新的办公楼。2.甲方为大型企业，乙方为指定的供应商，用于安装一套新的生产设备。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，用于建设一座新的住宅小区。4.甲方为科技公司，乙方为外包服务商，用于开发一套新的软件系统。针对每个特殊的场合增加的合同补充条款：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，用于建设一座新的办公楼。补充条款：甲方应提供完整的建筑设计文件和施工图纸，乙方应严格按照政府机关的相关规定进行施工，确保建筑的安全和质量。2.甲方为大型企业，乙方为指定的供应商，用于安装一套新的生产设备。补充条款：甲方应提供详细的技术参数和要求，乙方应保证所提供的设备符合甲方的生产需求，并负责设备的安装和调试。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位，用于建设一座新的住宅小区。补充条款：甲方应提供完整的设计图纸和施工要求，乙方应保证施工过程中的工程质量和安全，并按照约定的工期完成工程。4.甲方为科技公司，乙方为外包服务商，用于开发一套新的软件系统。补充条款：甲方应提供详细的功能需求和开发要求，乙方应按照